钢筋工建筑合同范本

钢筋工建筑合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建筑工程有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX钢筋工程施工队

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX工地

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

###合同简介

本合同由甲方与乙方就XX建筑工程项目钢筋工程施工事宜签订，双方基于平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就钢筋工程的具体施工内容、质量标准、履行期限、价格支付、违约责任等事项达成一致意见，以兹共同遵守。

甲方为XX建筑工程项目的业主或总包方，具备合法的工程项目建设资质，现需聘请乙方提供钢筋工程施工服务。乙方具备相应的钢筋工程施工资质和丰富的施工经验，能够按照甲方的要求完成钢筋工程的具体施工任务。双方基于对工程项目的共同理解和合作需求，特订立本合同，明确双方的权利与义务，确保工程顺利实施。

本合同项下的钢筋工程施工内容涉及XX建筑工程项目主体结构的钢筋绑扎、钢筋加工、钢筋连接、钢筋保护层设置等全部施工工作，施工地点位于XX省XX市XX区XX路XX号XX工地。甲方负责提供施工所需的部分材料（如部分预应力钢筋），其余材料由乙方根据施工需求自行采购，并确保材料质量符合国家及行业标准。双方将依据本合同约定，协同推进工程进度，保障工程质量和安全，最终实现XX建筑工程项目的顺利竣工。

本合同范本的制定旨在为双方提供明确的法律保障和操作依据，通过详细的条款约定，防范潜在的法律风险，促进合作关系的稳定发展。双方应严格履行本合同各项约定，如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向项目所在地人民法院提起诉讼。本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方委托乙方就XX建筑工程项目进行钢筋工程施工的具体内容、技术标准、履行期限及双方权利义务，确保钢筋工程按照设计图纸及国家相关规范要求顺利完成。合同范围包括但不限于以下内容：1.钢筋材料的采购、运输及保管（甲方供应部分材料除外）；2.钢筋的加工、制作及现场绑扎安装；3.钢筋连接方式（如焊接、机械连接等）的实施；4.钢筋保护层厚度控制及垫块设置；5.钢筋工程的质量检验、隐蔽工程验收及施工记录整理；6.施工现场的安全管理及文明施工；7.与项目其他工种的协调配合。双方将依据本合同约定，共同推进钢筋工程的施工进度，保障工程质量，确保工程按期交付使用。

第二条定义

1."设计图纸"指经甲方确认并具有法律效力的XX建筑工程项目施工图纸及设计变更文件；

2."国家及行业标准"指中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的现行有效钢筋工程施工规范、标准及验收规程，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107）等；

3."工程量"指根据设计图纸及实际施工情况计算出的钢筋工程量，以甲方审核确认的工程量清单为准；

4."进度款"指甲方按照合同约定向乙方支付的部分工程款，用于乙方的材料采购、人工工资及施工机具使用；

5."竣工验收"指XX建筑工程项目主体结构完工后，由甲方组织设计、监理、施工单位共同进行的钢筋工程专项验收及整体工程竣工验收；

6."不可抗力"指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权要求乙方按照设计图纸及国家相关规范标准进行钢筋工程施工，并有权对乙方的施工过程进行监督和检查；

（2）甲方应向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于设计图纸、工程量清单、施工组织设计等，并保证资料的真实性和准确性；

（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款，并负责协调施工现场与其他工种的配合事宜；

（4）甲方应组织乙方参与隐蔽工程验收及竣工验收，并对验收结果进行确认；

（5）甲方应承担因自身原因导致的工程变更所产生的费用及工期延误责任；

（6）甲方应提供必要的施工条件，包括施工场地、水电接入等，并确保施工现场的安全环境；

（7）甲方应配合乙方处理施工过程中遇到的设计问题及现场协调事宜。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权按照合同约定要求甲方支付工程款，并有权获得因工程变更、工期延误等产生的额外费用补偿；

（2）乙方应严格按照设计图纸及国家相关规范标准进行钢筋工程施工，并确保工程质量符合验收要求；

（3）乙方应自行采购合同约定由乙方供应的钢筋材料，并保证材料质量符合设计要求及国家标准，同时提供材料合格证及检测报告；

（4）乙方应建立健全施工现场质量管理体系，做好施工记录及隐蔽工程验收工作，并积极配合甲方及监理单位的检查；

（5）乙方应负责施工现场的安全管理，配备必要的安全防护设施，并进行安全教育培训，确保施工过程中不发生安全事故；

（6）乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工环境整洁，并做好施工噪音控制；

（7）乙方应配合甲方及监理单位进行工程量核实及竣工验收工作，并按要求提供相关资料；

（8）乙方应妥善保管施工过程中产生的废弃物及剩余材料，并按规定进行处置；

（9）乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题及工期延误责任，并自行承担相应的补救措施费用；

（10）乙方应配合甲方处理施工过程中遇到的技术难题，并提供专业的解决方案；

（11）乙方应遵守国家法律法规及甲方现场管理规定，不得从事任何违法活动；

（12）乙方应确保施工人员持证上岗，并购买必要的施工保险，以防范意外风险；

（13）乙方应配合甲方进行工程结算工作，并按约定提供完整的结算资料；

（14）乙方应遵守保密协议，不得泄露甲方的商业秘密及技术信息；

（15）乙方应积极配合甲方进行工程维保工作，并在维保期内承担相应的责任。

第四条价格与支付条件

本合同项下钢筋工程施工总价为人民币（大写）壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00元），该价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部钢筋工程施工内容所需的人工费、材料费（甲方供应部分除外）、机具使用费、安全文明施工费、措施费、管理费及利润等所有费用。

付款方式及时间如下：

（1）预付款：合同签订后7日内，甲方应向乙方支付合同总价款的10%，即人民币壹拾贰万元（¥120,000.00元），作为乙方进场施工的预付款；

（2）进度款：钢筋工程完成主体结构绑扎后，经甲方验收合格，甲方应向乙方支付至合同总价款的40%，即人民币肆拾捌万元（¥480,000.00元）；

（3）进度款：钢筋工程完成全部施工内容并通过初步验收后，甲方应向乙方支付至合同总价款的60%，即人民币柒拾贰万元（¥720,000.00元）；

（4）结算款：工程竣工验收合格后30日内，甲方应向乙方支付至合同总价款的85%，即人民币壹佰零肆万元（¥1,040,000.00元）；

（5）尾款：工程维保期满且无质量问题后30日内，甲方应向乙方支付剩余合同总价款的15%，即人民币壹拾捌万元（¥180,000.00元）。

乙方应在收到每笔款项后，向甲方提供等额的发票及其他结算资料。甲方逾期支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之壹向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。

第五条履行期限

本合同有效期为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计180日历天，具体起止时间为2024年1月1日至2024年6月25日。

关键时间节点如下：

（1）合同签订后3日内，乙方应完成施工队伍及机具的进场准备；

（2）合同签订后7日内，甲方应向乙方支付预付款，并提供施工所需的设计图纸及工程量清单；

（3）主体结构钢筋绑扎完成日为2024年2月15日，甲方应在该日前后5日内组织验收；

（4）全部钢筋工程施工完成日为2024年3月30日，乙方应提前3日通知甲方进行初步验收；

（5）工程竣工验收应在2024年6月10日前完成，甲方应组织设计、监理、施工单位共同参与；

（6）工程维保期为竣工验收合格之日起2年，乙方应在此期间配合甲方进行维保工作。

如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后，合同履行期限相应顺延。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之壹向乙方支付违约金，且应承担乙方因此造成的资金利息及周转费用。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，并支付合同总价款10%的违约金。

（2）甲方提供的施工资料错误或延迟提供，导致乙方施工延误或产生额外费用，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此造成的损失，包括材料积压费、人工窝工费等。

（3）甲方擅自变更工程设计或施工方案，由此产生的费用及工期延误由甲方承担，乙方有权要求甲方承担变更部分20%的违约金。

（4）甲方未按时组织隐蔽工程验收或竣工验收，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之伍的违约金，且乙方有权要求甲方立即组织验收。

（5）因甲方原因导致工程暂停施工，甲方应承担暂停期间乙方的人工、机具闲置及现场保管费用，并支付合同总价款5%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定的时间及质量标准完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之伍的违约金。逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

（2）乙方使用的钢筋材料不符合合同约定或国家标准，一经发现，乙方应立即更换合格材料并承担由此产生的全部费用，且每发现一处不合格，应向甲方支付合同总价款千分之贰的违约金。

（3）乙方施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。甲方有权解除合同，并保留向乙方追究法律责任的权利。

（4）乙方未按合同约定履行安全文明施工义务，导致现场发生脏乱差或影响其他工种施工，乙方应立即整改并承担整改费用，同时向甲方支付合同总价款5%的违约金。

（5）乙方未按时提交工程资料或验收配合不力，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之贰的违约金，且甲方有权要求乙方立即整改。

（6）乙方擅自将工程转包或分包，一经发现，甲方有权立即解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.违约金上限：本合同项下所有违约金累计不超过合同总价款的20%。如违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.解除合同：任何一方严重违约，守约方有权书面通知违约方解除合同，违约方应承担合同总价款20%的违约金，并赔偿守约方因此造成的损失。

5.不可抗力免责：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，协商调整合同条款或解除合同。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、法律变化等。不可抗力事件发生后，直接阻碍或严重影响本合同的履行。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方，并提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府公告、新闻报道、公证证明等。通知应明确不可抗力事件的发生时间、影响范围及预计持续时间。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否恢复履行合同，或根据实际情况变更或解除合同。

4.损失承担：不可抗力事件发生后，双方应各自承担因不可抗力事件造成的直接损失，互不承担违约责任。但因不可抗力导致一方预期利益损失的，双方应友好协商分担，或根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，由受影响较大的一方承担相应责任。

5.合同解除：不可抗力事件持续超过30日，且经双方协商无法克服或排除的，任何一方有权书面通知对方解除合同，双方互不承担违约责任，但应就合同解除前的履行情况及财产处理进行协商，并妥善解决后续事宜。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方应本着诚实信用、公平合理、友好协商的原则解决合同履行过程中发生的任何争议。

2.协商解决：本合同项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着平等互利、互谅互让的态度进行，直至达成一致意见。协商应在项目所在地进行，并由双方授权代表签署书面协议确认协商结果。

3.调解解决：如协商不成，双方可共同向项目所在地建设工程调解委员会申请调解。调解委员会应依据国家有关法律法规及行业惯例，对争议进行调解。调解达成一致后，双方应签署调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律约束力。

4.仲裁解决：如调解不成，或双方在协商、调解期限内未能达成一致意见，任何一方均有权将争议提交至XX省XX市建设工程仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，双方均应自觉履行仲裁裁决。

5.诉讼解决：如双方选择诉讼方式解决争议，应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，不影响双方根据合同约定继续履行非争议部分的义务。法院判决生效后，双方应自觉履行判决内容，如一方拒不履行，另一方可向人民法院申请强制执行。

6.争议解决顺序：本合同约定争议解决方式为优先协商，其次调解，再次仲裁或诉讼。双方应按此顺序解决争议，除非双方另行书面约定。任何一方未经另一方书面同意，不得擅自变更争议解决方式。

7.法律适用：本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、电子邮件、传真或双方确认的即时通讯工具发送。通知应在发送时视为已送达。如一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.保密义务：双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后2年。

4.不可转让性：本合同仅为甲乙双方约定，任何一方不得将本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，除非获得对方书面同意。

5.法律适用与争议解决：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律，并受其管辖。

6.完整协议：本合同及其附件、补充协议构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解及承诺。

7.合同解除：除本合同另有约定外，任何一方解除合同应提前30日书面通知对方，并经对方同