钢结构合作合同范本

钢结构合作合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX钢结构有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，统一社会信用代码：9111XXXXXXXXXXXXXX。甲方法定代表人：张三，性别：男，出生日期：XXXX年XX月XX日，联系电话：138XXXXXXXX。甲方主要经营范围为钢结构工程的设计、生产、安装及租赁服务，具备国家规定的钢结构工程相关资质，在行业内拥有良好的商业信誉和丰富的项目经验。甲方作为本合同的委托方，因项目需求，拟委托乙方提供特定规格的钢结构产品及相关服务，以满足甲方在XX市XX区XX项目（以下简称“项目”）的建设需要。甲方通过公开招标程序选择了乙方作为合作方，双方基于平等自愿、诚实信用的原则达成本合同，以明确双方的权利与义务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX钢结构工程有限公司，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，统一社会信用代码：9111XXXXXXXXXXXXXX。乙方法定代表人：李四，性别：女，出生日期：XXXX年XX月XX日，联系电话：139XXXXXXXX。乙方主要经营范围为钢结构产品的研发、生产、销售及安装服务，具备国家住房和城乡建设部颁发的钢结构工程专业承包叁级及以上资质，并通过ISO9001质量管理体系认证。乙方在钢结构领域拥有超过十年的行业经验，累计完成类似项目XX个，积累了丰富的技术实力和项目管理能力。乙方经审查符合甲方招标文件要求，并经甲方最终选定，同意按照本合同约定向甲方提供钢结构产品及安装服务，以履行其在项目中的合同义务。

**合同简介**

本合同由甲方与乙方就XX市XX区XX项目（以下简称“项目”）的钢结构产品及安装服务事项签订，合作背景基于甲方对钢结构工程的需求及乙方的专业能力。甲方作为项目业主，因项目施工需要，需采购符合国家及行业标准的钢结构构件，并要求乙方提供专业的安装服务，以确保项目按时、按质完成。乙方作为钢结构产品的生产及服务提供方，具备满足甲方需求的技术实力、生产能力及服务能力。双方经友好协商，就合作事宜达成一致，具体内容如下：

甲方委托乙方按照合同约定的技术标准、规格、数量及质量要求，生产并交付钢结构产品，同时负责产品的现场安装及调试，确保项目整体施工进度。乙方承诺在合同约定的期限内完成所有工作，并保证产品符合国家及行业标准，满足甲方的设计及使用需求。双方权利义务及责任均以本合同条款为准，任何一方违反合同约定均需承担相应的违约责任。本合同是双方合作的基础性文件，所有补充协议及变更均需以书面形式作出，并经双方签字盖章后方可生效。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供特定规格的钢结构产品及相关安装服务的合作内容与要求。具体范围包括：乙方根据甲方提供的项目图纸及技术要求，负责生产XX吨位的钢结构构件，包括但不限于H型钢、工字钢、槽钢、角钢等，并按照国家GB50017《钢结构设计标准》及合同附件一《技术规格书》的要求确保产品质量。同时，乙方需负责将生产好的钢结构构件运输至甲方指定项目现场，并完成现场安装、焊接、校正及初步调试等工作，直至项目主体钢结构部分通过甲方及监理单位的验收。最终交付的钢结构产品及安装服务须满足甲方在项目中的使用需求，并确保符合设计文件、国家规范及行业标准，为项目的顺利推进提供保障。

第二条定义

1.“项目”：指位于XX市XX区XX区XX路XX号的XX项目，具体用地面积XX平方米，建筑面积XX平方米，由甲方投资建设，项目名称及编号详见本合同附件二《项目概况说明》。

2.“钢结构产品”：指乙方按照甲方设计图纸及技术要求生产、交付并安装的各类钢结构构件，包括但不限于梁、柱、支撑、檩条、围护系统等，具体规格、型号、数量及质量标准以合同附件一《技术规格书》为准。

3.“安装服务”：指乙方负责将钢结构产品运输至项目现场后，进行的构件卸货、定位、吊装、焊接、校正、紧固、涂装及初步调试等全部现场施工工作，直至通过甲方及监理单位的竣工验收。

4.“技术标准”：指国家现行有效的《钢结构设计标准》（GB50017）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205）及本合同附件一《技术规格书》中约定的具体技术参数。

5.“验收”：指甲方或其委托的第三方监理单位根据国家规范、设计文件及合同约定，对钢结构产品的质量及安装服务的完成情况进行的检查与确认，验收合格后方可进行下一工序或最终结算。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的技术标准、规格及数量提供钢结构产品及安装服务，并对乙方的履约行为进行监督与检查。

（2）甲方应在合同签订后XX日内向乙方提供完整的项目设计图纸、技术规格书及安装要求，并保证所提供资料的真实性、合法性及有效性。如有变更，甲方需提前XX日以书面形式通知乙方，并承担因此产生的额外费用。

（3）甲方有权对乙方生产及安装的钢结构产品进行质量抽检，抽检方案需提前与乙方协商确定。如抽检不合格，甲方有权要求乙方无条件返工或更换，乙方需承担全部费用并赔偿由此造成的工期延误。

（4）甲方应按时支付合同约定的款项，如因甲方原因导致付款延迟，乙方有权暂停施工并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按未付款项的XX%逐日计算。

（5）甲方需为乙方的施工人员提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、临时水电接入、材料堆放区及安全防护设施，并承担相关费用。

（6）甲方应指定专人负责与乙方的沟通协调，并配合乙方办理项目报建、施工许可等行政手续，相关费用由甲方承担。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方按时提供项目设计图纸及技术文件，并有权对甲方的技术要求进行合理确认，以避免因理解偏差导致的返工。如甲方提供的资料存在错误或遗漏，乙方有权要求甲方在XX日内补充或修正，逾期未提供的，乙方有权顺延工期并要求赔偿损失。

（2）乙方应严格按照国家规范、设计文件及合同附件一《技术规格书》的要求生产钢结构产品，所有产品需通过公司内部质量检验，并获得出厂合格证后方可交付。如产品存在质量问题，乙方需无条件返修至合格，并承担全部费用，若因此导致甲方项目延期，乙方还需支付合同总价XX%的违约金。

（3）乙方应负责钢结构产品的运输及现场安装，确保构件完好无损送达，并按照安全规范进行吊装作业。安装过程中产生的所有安全责任由乙方承担，乙方需配备专职安全员并落实安全措施，如发生安全事故，乙方需承担全部责任并赔偿甲方损失。

（4）乙方应向甲方提供钢结构产品的原材出厂合格证、焊接检测报告、防腐检测报告等质量证明文件，并配合甲方及监理单位的验收工作。如验收不合格，乙方需承担全部责任并无条件整改，整改费用由乙方承担，且工期不得顺延。

（5）乙方应合理调配资源，确保项目按合同约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方需按合同总价的XX%向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。

（6）乙方应妥善保管甲方提供的项目资料及施工设备，如有遗失或损坏，需赔偿甲方相应损失。施工结束后，乙方需清理现场并移交甲方，确保场地恢复原状。

（7）乙方应遵守国家法律法规及项目现场的管理规定，服从甲方及监理单位的合理管理，如因乙方违规操作导致的问题，全部责任由乙方承担。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的钢结构产品及安装服务总价款为人民币XX元（大写：XX元整），含税价。具体价格构成及明细以双方签订的《技术规格书》及《报价清单》为准，上述总价款为固定价格，除合同另有约定或国家政策调整税费外，合同履行期间不予变更。

2.甲方应按照以下方式向乙方支付合同款项：

（1）合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价款的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX元整），用于乙方采购原材料及启动生产准备工作。

（2）钢结构产品全部生产完成并经甲方预验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。

（3）钢结构产品全部安装完成，通过甲方及监理单位竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付至合同总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。

（4）剩余XX%作为工程质量保证金，即人民币XX元（大写：XX元整），于工程竣工验收合格后XX个月内向乙方支付。质保期内如无质量问题，甲方应将质保金无息退还乙方。

3.乙方应在收到甲方每笔付款前，向甲方开具等额增值税专用发票，甲方收到发票并审核无误后支付相应款项。甲方付款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行，账号：XXXXXX，收款人：XX钢结构工程有限公司。

4.如甲方因故未能按时支付款项，每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX%向乙方支付逾期付款违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，且甲方仍需支付已完成工作的相应费用，并承担由此造成的乙方损失。

第五条履行期限

1.本合同有效期为自合同签订之日起至项目钢结构工程竣工验收合格之日止，但具体履行期限以双方书面确认的进度计划为准。

2.乙方应于合同签订后XX日内完成钢结构产品的生产准备工作，并按照《技术规格书》要求开始生产，预计XX日内完成所有产品的生产及出厂检验。

3.乙方应于产品生产完成后XX日内将所有钢结构构件运输至项目现场，并开始安装工作。安装工期自构件进场之日起计算，预计XX日内完成全部安装工作。

4.乙方应配合甲方及监理单位进行分阶段验收，包括原材料进场验收、产品出厂验收、安装过程验收及竣工验收，每个验收阶段完成后XX日内完成整改或确认。

5.甲方应按合同约定提供设计图纸、技术文件及施工条件，如有延误，每延误一日，应按乙方相应损失部分的XX%向乙方支付延误赔偿金，但最长不超过XX日。

6.本合同约定的所有时间节点均为工作日时间，不含法定节假日及周末，如遇节假日，时间节点相应顺延。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**：

（1）如甲方未能按时支付合同款项，除按第四条约定支付逾期付款违约金外，乙方有权暂停施工，且甲方仍需支付已完成工作的相应费用。逾期超过XX日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款XX%的违约金，已付款项不予退还。

（2）如甲方提供的项目资料或技术要求存在错误或遗漏，导致乙方返工或修改，甲方应承担由此产生的全部额外费用，并赔偿乙方因此造成的工期延误，延误工期按第六条第5项计算。

（3）如甲方未能提供必要的施工条件或配合办理相关行政手续，导致乙方无法正常施工，每延误一日，甲方应按乙方实际窝工损失的XX%向乙方支付赔偿金，且工期相应顺延。

（4）甲方在收到乙方开具的等额增值税专用发票后XX日内未能支付相应款项，每逾期一日，应按当期应付未付款项的XX%向乙方支付逾期付款违约金。

2.**乙方违约责任**：

（1）如乙方未能按时交付符合合同约定的钢结构产品，每逾期一日，应按合同总价款的XX%向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款XX%的违约金。

（2）如乙方交付的钢结构产品存在质量问题，经甲方或监理单位检验不合格，乙方应无条件返修至合格，并承担全部返工费用，且工期不得顺延。如因乙方质量问题导致甲方项目延期交付，乙方还需按第六条第5项约定支付工期延误违约金。

（3）如乙方在安装过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，全部责任由乙方承担，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于停工损失、工期延误损失等。

（4）如乙方未能按时开具等额增值税专用发票，导致甲方无法按时抵扣税款或办理付款手续，每逾期一日，应按当期未开票金额的XX%向甲方支付违约金。

（5）合同约定的各项履行期限以双方书面确认的进度计划为准，如乙方未能按计划完成任何关键节点工作，每逾期一日，应按当期应完成工作价值部分的XX%向甲方支付工期延误违约金。乙方应承担因自身原因导致的全部工期延误责任，包括但不限于管理不善、资源调配不当、技术能力不足等。

3.**不可抗力导致的违约**：如因地震、台风、洪水等不可抗力因素导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件，协商调整履行期限或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.**赔偿范围**：违约方除支付违约金外，还应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于合同履行过程中产生的实际支出、第三方索赔费用、项目延期交付的损失等。

5.**违约金与赔偿金的选择**：守约方有权选择要求违约方支付违约金或赔偿实际损失，或同时要求支付违约金和赔偿实际损失，但赔偿总额不应超过实际损失金额。

6.**解除合同的条件**：如一方严重违约，导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价款XX%的违约金，并赔偿由此造成的全部损失。

第七条不可抗力

1.“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整、征收征用等）、疫情及其防控措施等。

2.任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件。通知应详细说明不可抗力事件的影响范围、预计持续时间以及对合同履行的影响程度。

3.因不可抗力事件导致合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力事件的影响程度，双方可协商调整合同履行期限、部分或全部免除违约责任，或解除合同。因不可抗力事件导致合同解除的，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际发生情况结算。

4.如不可抗力事件持续超过XX日，双方仍有义务继续履行合同，直至不可抗力事件消除。不可抗力消除后，受影响方应尽快恢复履行合同，并采取措施减少损失。

5.因不可抗力事件造成的损失，由双方各自承担，但双方应互相协助，采取合理措施减少不可抗力事件带来的损失。任何一方因不可抗力事件而取得的利益不受保护，如有权要求返还。

6.若不可抗力事件是因一方原因造成的，该方仍需承担相应责任，不可抗力条款不适用免责情形。

第八条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理的原则进行，双方应指定专门人员负责协商事宜，并力争在XX日内达成一致意见。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理工作，提供相关证据材料，并遵守法院的判决或裁定。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款，以确保项目的顺利进行。法院的判决或裁定对本合同双方具有最终约束力，双方应自觉履行。

4.若选择诉讼解决争议，双方应遵守中华人民共和国相关法律法规及司法解释，并承担各自在诉讼过程中产生的费用，除非法院判决由特定方承担。

5.在争议解决期间，双方应避免采取任何可能加剧争议或损害对方利益的措施，包括但不限于公开指责、报复性诉讼或采取其他法律行动。双方应通过合法途径解决争议，维护良好的合作关系。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本合同中载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送给对方在本合同中载明的地址或联系方式的通知，视为有效送达。电子邮件通知以进入对方电子邮箱视为送达，信函以寄出邮戳或快递公司签收记录视为送达。

2.**合同变更**：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.**保密条款**：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、转让或使用该等商业秘密，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

4.**不可分割性**：本合同及其附件构成双方完整协议，取代双方此前就此事项达成的所有口头或书面协议、谅解。本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

5.**法律适用与争议解决优先**：本合同的订立、效力、