个人造价合同范本

个人造价合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX工程咨询有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX写字楼XX层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**合同简介**

本合同由甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订，基于甲方在XX省XX市XX区XX工程项目中，就工程造价咨询服务及相关工程材料采购事宜，委托乙方提供专业服务并达成合作。甲方为该工程项目的投资建设方及主要采购方，乙方为具备工程造价咨询资质及工程材料供应链整合能力的专业服务机构。双方基于平等自愿、诚实信用的原则，通过本合同明确各自的权利与义务，旨在通过乙方的专业服务，确保工程项目造价的合理控制与材料采购的合规高效，保障项目顺利实施。

甲方在本次工程项目中需对工程造价进行精准测算、成本控制及合同管理，同时需采购工程所需的主要材料，包括但不限于钢筋、混凝土、防水材料及装饰材料等。乙方作为专业的造价咨询机构及供应链服务方，依据国家及行业相关标准，结合市场行情及项目实际需求，为甲方提供全过程造价管理及材料采购支持。双方合作背景为甲方在XX工程项目中面临工程造价控制与材料采购的双重需求，而乙方具备相应的专业能力与市场资源，故通过本合同建立合作关系。

在本合同履行期间，甲方将向乙方提供项目相关资料及需求清单，乙方将根据甲方要求提供造价咨询报告、材料采购方案及市场比价分析，双方共同推进项目造价管理及材料供应链的优化。合作前提为双方均具备履行合同所需的合法资质及商业信誉，甲方需按合同约定支付服务费用及材料采购款项，乙方需在约定时间内提交合格的服务成果。本合同旨在通过双方的专业协作，实现工程项目的成本效益最大化及供应链的高效整合，为甲方的投资决策提供可靠依据。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于，由乙方为甲方提供的XX省XX市XX区XX工程项目（以下简称“本项目”）提供全过程造价咨询服务及主要工程材料的供应链整合服务，以实现项目造价的合理控制、成本效益的最大化及材料采购的合规高效。具体内容涵盖：

1.乙方根据甲方提供的项目设计图纸、工程量清单及相关资料，编制本项目工程预算、招标控制价、投标报价审核、合同价款约定及工程结算审核等造价咨询服务文件；

2.乙方负责收集、比选并推荐符合项目需求的工程材料供应商，提供材料价格分析报告及采购方案，并根据甲方确认的方案执行材料采购，确保材料质量符合国家及行业标准；

3.乙方协助甲方进行工程造价数据的动态管理，监控项目实施过程中的成本变动，提供变更洽商、索赔与反索赔的专业意见；

4.乙方配合甲方完成与工程造价及材料采购相关的政府审批、备案等工作，确保服务成果的合法性与有效性。双方合作范围以本合同附件列明的具体服务清单及项目需求为准，所有服务内容均需遵循国家《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-XXXX及行业相关法律法规。

第二条定义

1.“工程造价咨询服务”指乙方为甲方提供的包括但不限于工程预算编制、招标控制价复核、投标报价分析、合同价款审核、工程结算审核、成本控制及变更索赔管理等服务；

2.“工程材料采购”指乙方根据甲方需求，负责工程所需主要材料（包括钢筋、混凝土、防水材料、装饰材料等）的市场调研、供应商选择、采购合同签订、物流运输及到货验收等全流程服务；

3.“项目资料”指甲方为履行合同提供的与本项目相关的所有文件，包括但不限于设计图纸、工程量清单、招标文件、合同文本及变更指令等；

4.“服务成果”指乙方按照合同约定提交的造价咨询报告、材料采购方案、比价分析及验收单等书面文件或电子数据；

5.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为及法律政策调整等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

(1)**权力**

甲方有权要求乙方按照合同约定提供服务，并审查乙方提交的服务成果的质量及合规性；甲方有权对乙方的服务方案、供应商选择及采购价格提出异议，并要求乙方进行调整；甲方在合同履行过程中，对乙方提交的阶段性成果或最终成果有确认权，乙方的服务需经甲方书面确认后方可进入下一阶段。

(2)**义务**

甲方应及时向乙方提供真实、完整的项目资料及需求清单，并对资料内容的真实性负责；甲方需按照合同约定支付乙方服务费用及材料采购款项，逾期支付需承担违约责任；甲方应配合乙方开展现场踏勘、资料核对及验收等工作，确保乙方服务顺利实施；甲方需对工程材料采购的具体型号、规格及数量进行最终确认，并在约定时间内完成验收手续。

**2.乙方的权力和义务**

(1)**权力**

乙方有权要求甲方提供必要的项目资料及配合完成相关手续，若甲方未能及时提供资料或配合，乙方有权顺延服务期限并保留索赔权利；乙方在材料采购过程中，对供应商的选择及价格谈判具有专业决策权，但需以书面形式提交采购方案供甲方确认；乙方有权根据市场变化调整材料采购价格，但需提前XX日书面通知甲方并说明理由。

(2)**义务**

乙方应组建具备造价咨询及材料采购经验的专业团队，确保服务成果符合国家及行业标准，并对服务成果承担专业责任；乙方需按照合同约定的服务范围及进度，按时提交造价咨询报告、材料采购方案及市场比价分析等成果，逾期提交需向甲方支付违约金；乙方应保证采购材料的品牌、规格及质量与合同约定一致，并提供产品合格证及检测报告；乙方需建立完善的供应商管理体系，确保材料供应链的稳定及价格竞争力，并配合甲方完成材料的物流运输及到货验收；乙方应对服务过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务，未经甲方书面许可不得泄露给任何第三方；乙方应依法纳税，并承担因自身过错导致的服务成果缺陷或材料质量问题的一切责任。

第四条价格与支付条件

1.本合同项下的服务费用及材料采购款项总金额为人民币XX元（大写：XX元整），其中：

（1）工程造价咨询服务费用为人民币XX元，具体分解为：预算编制XX元、结算审核XX元、过程成本控制XX元等；

（2）工程材料采购服务费用为人民币XX元，按实际采购总额的X%收取，最低收费人民币XX元；

（3）若发生材料价格波动，超出合同签订时市场价的XX%，超出部分按实际采购金额的X%向甲方收取调价补偿。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付款项，账户信息如下：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX工程咨询有限公司

账号：XX

3.支付条件与时间：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付总服务费用的XX%（即人民币XX元）作为预付款；

（2）工程造价咨询服务成果经甲方确认后XX日内，支付剩余XX%（即人民币XX元）；

（3）材料采购完成XX%后支付采购总额的XX%，余款在全部材料到货验收合格后XX日内付清；

（4）支付前乙方需提供等额发票，甲方应在收到发票并核对无误后XX日内完成支付。

4.付款延迟责任：甲方逾期支付任何款项，应按每日万分之X向乙方支付逾期付款违约金，且乙方有权暂停服务或解除合同并要求赔偿损失。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至所有服务事项及材料采购完成并结算完毕之日终止，总有效期为XX个月。

2.关键时间节点：

（1）工程造价咨询服务阶段：预算编制应在收到甲方资料后XX日内完成初稿，XX日内提交定稿；结算审核应在工程竣工验收后XX日内启动，XX日内提交审核报告；

（2）材料采购阶段：甲方需在合同生效后XX日内提供首批材料需求清单，乙方应在收到清单后XX日内完成供应商比选并提交方案，甲方确认后XX日内完成首批材料采购；

（3）付款节点按第四条约定执行，任何一方未按时履行义务均构成违约。

3.期限顺延：因不可抗力或甲方原因导致服务条件发生重大变化，经双方书面确认后，履行期限可相应顺延，但最长不超过XX个月。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）未按合同约定支付服务费用或材料采购款项的，除按第四条约定支付逾期违约金外，乙方有权解除合同，甲方需支付已完成服务的费用及相当于总费用XX%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

（2）未及时提供必要资料或配合乙方工作，导致服务进度延迟或成果质量受损的，甲方应承担相应责任，每延迟XX日按总服务费用的XX%支付违约金，且乙方保留要求赔偿损失的权利。

（3）擅自变更服务范围或材料需求，给乙方造成额外成本的，甲方需承担额外费用，并按变更金额的X%支付违约金。

2.**乙方违约责任**

（1）未能按时提交符合要求的造价咨询报告或材料采购方案的，每逾期XX日按总服务费用的XX%支付违约金，且逾期超过XX日的，甲方有权解除合同并要求退还已支付款项的XX%，同时乙方需赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（2）提供的造价咨询服务成果存在重大错误或遗漏，导致甲方损失或工程延误的，乙方需无条件免费修正，并赔偿甲方直接经济损失的X%，累计赔偿金额不超过总服务费用的XX%。

（3）采购的材料不符合合同约定（如品牌、规格、质量等），乙方需承担全部责任，包括但不限于免费更换、退货及赔偿甲方因此遭受的工期延误损失，并按不符合项采购金额的X%支付违约金。

3.**不可抗力免责**：因地震、洪水等不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失，合同可协商解除或顺延履行。

4.**争议优先解决**：违约责任履行过程中产生的争议，应优先通过协商解决，协商不成的按第七条约定处理。

第七条不可抗力

1.**定义**

本合同所称“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、干旱、雷击等）、战争、动乱、政府行为（如法律修订、政策调整、征收征用等）、疫情及其防控措施、以及其他类似无法预见、无法避免的突发事件。

2.**不可抗力影响**

不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，双方应立即通知对方，并在XX日内提供不可抗力发生的有效证明文件（如政府部门公告、新闻报道、保险理赔证明等）。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。

3.**责任免除**

因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但需采取措施减少损失。若不可抗力影响持续超过XX日，双方有权单方面解除合同，已履行的部分按实际完成比例结算费用，双方无需承担赔偿责任。因不可抗力造成的直接损失（如仓储费用、额外运输成本等），由各自承担。

不可抗力消除后，双方应尽快恢复履行合同，因延误履行产生的责任由双方另行协商。若不可抗力导致合同目的无法实现的，双方可协商变更合同条款或解除合同，并按实际损失承担相应责任。

第八条争议解决

1.**协商与调解**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可申请XX市建设工程行业协会或双方认可的第三方机构进行调解，调解达成协议的，双方应自觉履行。

2.**仲裁或诉讼**

若调解不成，争议解决方式如下：

（1）优先选择**仲裁**方式，由争议发生后XX日内共同向XX仲裁委员会（或双方书面指定的其他仲裁机构）申请仲裁，仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。

（2）如选择**诉讼**方式，应向**合同签订地（XX省XX市XX区）**有管辖权的人民法院提起诉讼。双方应积极配合法院审理，提供相关证据材料，并遵守法院的生效判决。

3.**证据规则**

双方在争议解决过程中提交的证据材料均需真实、合法、有效，且在提交前不得伪造或销毁。仲裁或法院应根据“以事实为依据，以法律为准绳”的原则进行裁决。

4.**期间与送达**

本合同项下的所有通知、请求、协议等均应以书面形式进行，送达地址以合同首页载明为准。任何一方变更地址，应提前XX日书面通知对方，否则按原地址送达视为有效送达。仲裁或诉讼期间，非经对方同意，任何一方不得单方面变更合同履行主体或转让相关权利义务。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首页载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方，否则按原地址送达视为有效送达。电子送达以对方确认收到或系统记录为准。

2.**合同变更**

对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.**保密条款**

双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格信息、客户资料、技术方案等）承担保密义务，未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年。

4.**不可分割性**

本合同各条款为相互独立且不可分割的整体。若任何条款被认定无效或不可执行，不影响其他条款的效力，双方应协商替换为内容最接近的合法条款