纸业杂木采购合同范本

纸业杂木采购合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX林业发展有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张XX

甲方联系方式：138XXXX8888（手机），0XX-XXXXXXX（座机）

甲方是一家专注于纸业原材料供应链管理的现代化企业，拥有丰富的行业资源和成熟的采购体系。为满足生产经营需求，甲方长期从事各类纸业杂木的采购与销售业务，尤其在阔叶木、针叶木等原材料的交易领域具备显著优势。基于甲方对高品质、稳定供应纸业杂木的需求，以及乙方在杂木资源方面的丰富储备和优质服务能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，决定建立长期稳定的合作关系，并依据本合同约定开展采购活动。甲方作为采购方，通过乙方获取符合标准的纸业杂木，用于生产加工纸浆、纸张及其他纸制品，乙方的供应能力与质量保障是甲方供应链管理的重要组成部分。双方的合作不仅有助于提升甲方的原材料供应效率，同时也为乙方拓展市场渠道、优化资源配置提供支持，实现共赢发展。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX森林资源有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX栋

乙方法定代表人/负责人：李XX

乙方联系方式：139XXXX6666（手机），0XX-XXXXXXX（座机）

乙方是一家以森林资源开发与销售为核心业务的企业，专注于各类纸业杂木的培育、采伐、加工及供应链服务。乙方拥有广泛的林地资源，具备可持续的杂木供应能力，能够提供多种规格、品质的阔叶木、针叶木等原材料，满足不同纸业企业的生产需求。乙方的业务范围涵盖杂木的砍伐许可、运输配送、质量检验及仓储管理等全流程服务，其专业化的运营模式和完善的服务体系在行业内具有较高的市场认可度。作为卖方，乙方承诺按照合同约定向甲方提供符合国家及行业标准的纸业杂木，确保原材料的物理性能、化学成分及环保指标达到甲方生产要求。同时，乙方通过科学的森林管理和技术创新，不断提升杂木的产量与质量，为甲方提供稳定且具有竞争力的采购选择。双方的合作基于乙方的资源优势与甲方的采购需求，通过本合同明确权利义务，构建长期稳定的供应链合作关系，共同推动纸业行业的可持续发展。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在纸业杂木采购与供应过程中的权利义务，确保杂木交易活动的顺利进行。合同范围包括但不限于杂木的种类（如阔叶木、针叶木等）、规格（如长度、直径、等级等）、质量标准、数量、价格、交货方式、运输安排、付款条件以及违约责任等。具体内容涉及甲方的采购需求提出、合同签订与执行监督；乙方的杂木供应、质量保证、运输配送及售后服务。双方将通过本合同建立长期稳定的合作关系，共同维护市场秩序，保障纸业杂木供应链的稳定与高效。本合同旨在为双方提供清晰的操作框架，促进杂木交易的规范化与专业化，实现资源共享与互利共赢。

第二条定义

为本合同之目的，除非上下文另有明确解释，下列术语具有以下含义：

“纸业杂木”系指用于造纸工业的各类木材，包括但不限于阔叶木和针叶木，具体种类、规格及等级以本合同附件或订单为准；

“质量标准”系指国家或行业发布的纸业杂木相关标准，或双方在合同中约定的具体质量要求；

“交货地点”系指本合同约定的货物交付地点，具体地址由甲方在订单中明确；

“付款条件”系指本合同约定的预付款、尾款比例及支付方式；

“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等；

“合同附件”系指与本合同具有同等法律效力的补充协议或文件。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

甲方的权力包括：有权要求乙方按照合同约定提供符合质量标准的纸业杂木；有权对乙方提供的货物进行检验，并基于检验结果提出合理异议；有权根据市场需求调整采购计划，但需提前通知乙方并协商调整方案。

甲方的义务包括：按照合同约定及时支付货款，确保资金充足；提供明确的采购需求信息，包括种类、规格、数量及质量要求；配合乙方完成货物的验收及交接手续；承担因自身原因导致的延误或额外费用。甲方应确保其采购行为符合国家法律法规，并对采购用途负责。

2.乙方的权力和义务：

乙方的权力包括：有权要求甲方按照合同约定支付货款；有权根据市场价格变动提出价格调整方案，经甲方书面确认后执行；有权拒绝提供不符合合同约定或质量标准的货物；在甲方违约时，有权要求甲方承担违约责任或采取补救措施。

乙方的义务包括：按照合同约定的种类、规格、数量及质量标准提供纸业杂木，确保货物符合国家及行业相关标准；负责货物的采伐、加工、运输及配送，确保按时送达交货地点；承担运输过程中的货物损失风险（自交货地点起交付甲方）；提供货物相关的质量证明文件及检测报告；配合甲方完成货物的验收工作，并对验收过程中发现的问题及时进行整改。乙方应建立完善的森林资源管理体系，确保杂木供应的可持续性，并对货物的环保指标负责。

乙方的详细义务还包括：

（1）**质量保证**：乙方承诺所供应的纸业杂木符合合同约定的质量标准，并具备良好的物理性能和化学成分。如货物存在质量问题，乙方应负责更换或退货，并承担相关费用。

（2）**供应稳定性**：乙方应确保按照合同约定的数量和期限交付货物，如遇不可抗力或市场原因导致无法按时交付，应提前通知甲方并协商解决方案。乙方需建立稳定的供应链体系，避免因自身原因导致供应中断。

（3）**运输与配送**：乙方负责将货物运输至甲方指定的交货地点，并承担运输费用（除非另有约定）。乙方应选择合适的运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。如需甲方协助卸货，乙方应积极配合并承担相关费用。

（4）**售后服务**：乙方应提供完善的售后服务，包括货物交付后的质量跟踪和问题处理。如甲方在使用过程中发现货物存在质量问题，乙方应在接到通知后及时响应并采取补救措施。

（5）**合规经营**：乙方应确保其经营活动符合国家法律法规，包括森林采伐许可、环境保护等方面的要求。乙方需提供相关合规证明文件，并对因违规经营导致的法律风险负责。

双方应本着诚实信用的原则履行本合同，相互配合，共同维护供应链的稳定与高效。任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：纸业杂木的价格根据双方协商确定，具体价格以合同附件或订单中载明的单价为准。价格单位为人民币元/吨（或其他双方约定的计量单位）。如遇市场价格波动，双方可协商调整价格，但调整幅度不得超过约定范围，并需以书面形式确认。

2.支付方式：甲方采用预付款和尾款相结合的方式支付货款。合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，剩余70%作为尾款。预付款支付至乙方指定银行账户，尾款在货物交付并经甲方验收合格后支付。

3.支付时间：预付款应在合同签订后10个工作日内支付，尾款应在货物交付验收合格后30个工作日内支付。乙方应在收到预付款后及时安排货物生产与发货。甲方应按约定时间足额支付货款，逾期支付需向乙方支付逾期付款利息，利率为每日万分之五。

4.付款账户：乙方指定收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XXXXXX；户名：XX森林资源有限公司。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。合同期满前一个月，双方可协商续签。

2.交货期限：乙方应在收到甲方订单后15个工作日内将货物交付至交货地点。具体交货时间以双方订单中的约定为准。如遇不可抗力或市场原因导致延误，双方可协商调整交货时间。

3.验收期限：甲方应在货物交付后5个工作日内完成验收。验收合格后，应向乙方出具书面验收确认单；如发现质量问题，应在10个工作日内提出书面异议，并说明具体问题及证据。乙方应在收到异议后15个工作日内核实并处理。

4.付款期限：预付款支付时间为合同签订后10个工作日内，尾款支付时间为货物交付验收合格后30个工作日内。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)逾期付款：如甲方未按约定时间支付货款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。逾期付款违约金总额不超过合同总金额的10%。若逾期超过30日，乙方有权暂停发货或解除合同，并要求甲方支付合同总金额20%的违约金。

(2)无故拒绝验收或提出不合理异议：如甲方无正当理由拒绝验收或提出不合理异议，应承担由此导致的乙方额外费用，包括但不限于运输费、仓储费等。同时，甲方需支付合同总金额10%的违约金。

(3)违约解除：若甲方严重违约（如逾期付款超过30日），乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总金额30%的违约金。乙方有权保留向甲方追偿因解除合同所造成的一切损失的权利。

2.乙方违约责任：

(1)逾期交货：如乙方未按约定时间交付货物，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的万分之五作为违约金。逾期交货违约金总额不超过合同总金额的10%。若逾期超过30日，甲方有权暂停支付尾款或解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

(2)货物质量不合格：如乙方提供的货物不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方更换或退货，并要求乙方承担由此导致的直接损失和合理费用。乙方需支付合同总金额10%的违约金。若货物质量问题严重影响甲方生产，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

(3)违约解除：若乙方严重违约（如逾期交货超过30日或提供严重不合格货物），甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。甲方有权保留向乙方追偿因解除合同所造成的一切损失的权利。

3.违约金与赔偿：双方约定的违约金不足以弥补实际损失的，违约方还应赔偿对方实际损失。实际损失包括直接损失（如替代采购成本、额外运输费等）和间接损失（如生产延误损失、商誉损失等）。双方应提供相关证据支持损失计算，经对方确认后，由违约方承担赔偿责任。

4.不可抗力免责：因不可抗力导致一方无法履行合同义务的，不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度协商调整合同履行方案或解除合同。

5.紧急情况处理：如一方发生违约行为，守约方应首先与违约方协商解决，要求其采取补救措施。协商不成的，可依据本合同约定或法定程序追究违约责任。违约方应在收到守约方书面通知后合理期限内履行义务，逾期仍未履行的，守约方有权采取进一步措施，包括但不限于解除合同、申请仲裁或提起诉讼。

6.法律适用与争议解决：本合同项下的违约责任适用中华人民共和国相关法律法规，具体争议解决方式按照本合同第十条约定执行。任何一方违约给对方造成损失的，违约方应在争议解决前采取措施防止损失扩大，因未采取措施导致损失扩大的部分，违约方不承担赔偿责任。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、干旱等）、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更或政策调整）、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应导致直接遭受该事件的一方在合同履行方面受到实质性影响，无法按合同约定履行其义务。

2.通知义务：任何一方在发生或预见到可能发生不可抗力事件时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。通知应在合理时间内送达，以便对方评估事件影响并采取相应措施。若不可抗力事件持续超过十五个工作日，双方应再次协商，确定是否需要变更合同或解除合同。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或不能完全履行本合同约定的义务的，受影响方不承担违约责任。但受影响方仍需尽力减轻不可抗力带来的负面影响，并采取措施防止损失进一步扩大。因不可抗力造成的损失，由双方根据事件的具体情况和影响程度协商分担，或由受影响方自行承担。

4.合同解除：若不可抗力事件导致合同目的无法实现，或合同履行基础发生根本性改变，经双方协商一致，可解除本合同。合同解除后，双方应按照实际履行情况结算货款、费用等，并互不承担违约责任。若双方无法就解除合同达成一致，可依据本合同第八条约定解决争议。

5.不可抗力证明：发生不可抗力事件的一方应保留相关证据，并在事件结束后尽快向对方提供正式的不可抗力证明文件，如政府公告、法院判决、灾害评估报告等。证明文件的提供是主张不可抗力免责的前提条件。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、违约及不可抗力等，均应首先通过友好协商解决。双方应指定专门人员负责处理争议，并在合理期限内就争议事项进行沟通，尝试达成书面和解协议。

2.协商不成：若双方在收到争议通知后三十日内通过协商未能解决争议，任何一方均有权选择以下一种方式解决争议，且选择一经确定，未经对方书面同意不得更改：

(a)调解：可提交至合同签订地或双方约定的第三方调解机构进行调解。调解应遵循自愿、公平、合理原则。调解达成协议的，双方应签订调解协议书，调解协议书经双方签字盖章后具有法律效力，可作为执行依据。调解不成的，任何一方可立即提起仲裁或诉讼。

(b)仲裁：提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，双方应遵守仲裁庭的指示，并承担各自的仲裁费用。仲裁裁决生效后，一方不履行的，另一方可向人民法院申请强制执行。

(c)诉讼：向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。法院将依法对争议进行审理，并作出判决。判决生效后，一方不履行的，另一方可向人民法院申请强制执行。

3.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应本着诚实信用原则，提供真实、完整的相关证据材料，并尊重法院、仲裁机构或调解组织的权威。除非法律另有规定或双方另有约定，争议解决过程中产生的相关费用（如仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等）由败诉方承担，或由双方协商确定。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同中未受争议影响的其他条款。

4.法律适用：本合同项下的争议解决均适用中华人民共和国法律。任何一方在争议解决过程中作出的陈述、承诺或放弃，均应以书面形式确认有效。争议解决的结果不影响本合同其他条款的效力，除非双方另有明确约定。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前七日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过邮政服务发送的信函，寄出后三日内视为送达；通过传真发送的，发送成功时视为送达。以电子邮件或传真发送的通知，接收方回复确认或对方合理期限内未提出异议的，视为通知已生效。

2.合同变更：对本合同的任何修改、补充或变更，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更本合同内容。口头约定或非正式的变更尝试均无效。

3.分包与转包：未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的全部或部分义务转让给第三方，也不得将合同项下的任何工作分包给第三方。若分包是履行合同所必需的，分包方应具备相应资质，并直接对另一方负责，原合同双方仍需对分包履行承担连带责任。

4.保密义务：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格信息、客户信息、经营策略、技术秘密等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用该等商业秘密。此保密义务不因合同的终止而解除，持续有效。

5.合同终止：本合同在以下情况下终止：（a）合