安全护栏施工合同范本

安全护栏施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设集团有限公司，地址：中国北京市朝阳区建国路88号，法定代表人/负责人：张明，联系方式甲方是一家依法注册成立的建筑企业，具备相应的企业资质和经营范围，主要从事建筑工程项目的投资、开发、建设和运营管理。甲方在本次合作中作为项目业主，委托乙方提供安全护栏的施工服务，以保障项目施工现场的安全防护需求。甲方在项目前期已完成相关施工图纸的设计和审批工作，并已取得必要的施工许可和资质证明，具备开展安全护栏施工项目的条件。甲方将按照合同约定向乙方提供施工场地、技术资料和必要的协调支持，确保项目顺利实施。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX安全防护工程有限责任公司，地址：中国上海市浦东新区张江高科技园区科苑路300号，法定代表人/负责人：李强，联系方式乙方是一家专业从事安全防护工程设计和施工的企业，拥有国家住房和城乡建设部颁发的安全防范工程设计与施工双资质，具备丰富的项目经验和专业技术团队。乙方在本次合作中作为服务提供方，根据甲方需求提供安全护栏的施工服务，包括材料供应、安装调试和后期维护等。乙方已配备符合国家标准的安全护栏产品和技术人员，能够满足甲方在项目现场的安全防护要求。乙方在合作前已对甲方的项目现场进行实地考察，并制定了详细的施工方案和质量保证措施，确保施工质量和进度符合合同约定。

**合同简介**

本合同基于甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订，旨在明确双方在安全护栏施工项目中的权利与义务，确保项目按照合同约定顺利实施。甲方作为项目业主，需为乙方提供必要的施工条件和支持，保障施工活动的正常开展；乙方作为专业服务提供方，需按照合同约定完成安全护栏的设计、供应、安装和调试工作，确保施工质量和安全。双方通过本次合作，共同实现项目安全防护目标，维护施工现场的安全生产秩序。甲方已明确项目安全护栏的具体技术标准和功能要求，乙方承诺提供符合国家及行业规范的产品和服务。双方均将严格遵守法律法规及合同约定，确保项目高效、安全、合规完成。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲乙双方在安全护栏施工项目中的权利与义务，确保乙方按照甲方要求完成安全护栏的设计、供应、安装、调试及维护等工作，从而保障项目施工现场的安全防护标准符合国家及行业规范，有效预防安全事故的发生。本合同涉及的施工内容包括但不限于：根据甲方提供的施工图纸和技术要求，在指定地点（甲方项目现场）进行安全护栏的定位放线、基础施工、立柱安装、护栏面板及附件的组装、电气系统（如涉及）的调试、以及必要的质量检验和验收等全部施工活动。此外，合同还包括材料供应、技术支持、安全文明施工、竣工验收等环节，确保整个施工项目达到合同约定的质量、进度和安全标准。

第二条定义

1.安全护栏：指在本合同项下由乙方供应并安装的，用于保障施工现场人员安全、防止坠落或碰撞的防护设施，包括但不限于立柱、护栏面板、横杆、踢脚板、警示标识等组成部分，其设计、材料及性能需符合国家现行相关标准（如GB8196-2015《固定式钢制防护栏杆及扶手》）的要求。

2.施工图纸：指甲方提供的，经批准可用于安全护栏施工的详细设计图纸和技术文件，包括平面布置图、立面图、节点详图、材料清单等。

3.验收：指甲方依据合同约定及国家相关标准，对乙方完成的安全护栏施工项目进行检查和确认，并出具书面验收文件的过程。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等自然灾害或社会事件，导致合同无法履行或延迟履行。

5.合同期限：指本合同自双方签字盖章之日起至安全护栏施工项目竣工验收合格之日止的期限。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的技术标准和施工图纸完成安全护栏的施工工作，并有权对乙方的施工过程进行监督和检查。

（2）甲方应向乙方提供施工所需的场地、水电等必要条件，并确保乙方施工人员的人身安全和施工设备的正常运行。

（3）甲方应按时向乙方支付合同约定的款项，并负责协调解决施工过程中可能出现的与第三方相关的纠纷或障碍。

（4）甲方有权对乙方施工完成的安全护栏进行验收，并依据合同约定出具验收文件。如验收不合格，甲方有权要求乙方限期整改或返工，直至符合合同要求。

（5）甲方应提供必要的施工技术资料和安全规范文件，并确保乙方施工人员接受相应的安全培训。

（6）甲方应配合乙方完成竣工验收手续，并负责将安全护栏纳入项目整体管理维护体系。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供合同约定的施工条件和支持，并有权拒绝在不符合安全规范的条件下进行施工。

（2）乙方应严格按照合同约定的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家及行业规范，并承担因自身原因造成的质量缺陷。

（3）乙方应配备足够的施工人员和设备，并确保施工过程的安全文明，遵守现场管理规定，承担因自身原因造成的安全事故责任。

（4）乙方应向甲方提供安全护栏的出厂合格证、检测报告等技术文件，并配合甲方完成施工过程中的各项检验和测试工作。

（5）乙方应建立完善的质量管理体系，对施工材料进行严格把关，确保所用材料符合合同约定和国家标准，并承担因材料质量问题导致的全部责任。

（6）乙方应按时完成施工任务，并按照合同约定提交竣工验收申请。如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，乙方有权要求相应顺延工期。

（7）乙方应负责施工过程中的垃圾清理和场地恢复工作，确保施工结束后现场环境整洁，并承担因自身原因造成的场地污染或损坏责任。

（8）乙方应提供至少一年的免费保修服务，并在保修期内对出现的非人为损坏问题进行免费维修或更换，同时应配合甲方完成保修期间的检查和验收工作。

（9）乙方应遵守国家法律法规和甲方的现场管理规定，服从甲方的统一协调和指挥，并承担因违反规定造成的全部责任。

（10）乙方应建立健全的安全生产责任制，对施工人员进行安全教育和培训，并配备必要的安全防护用品，确保施工过程中的安全生产。

第四条价格与支付条件

本合同项下安全护栏施工项目的总价款为人民币（大写）壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00），该价格包含乙方为完成本合同约定的全部工作所发生的一切费用，包括设计费（如有）、材料费、运输费、安装费、调试费、质检费、税费（如需甲方承担部分）、以及合同约定的保修费用等。价格已包含风险、利润及甲方要求的所有内容，为固定总价，在合同有效期内不作调整。甲方应按照以下方式和时间向乙方支付合同款项：

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币（大写）叁拾陆万元整（¥360,000.00），作为预付款，用于乙方采购主要材料及准备施工设备。乙方应提供等额发票。

（2）安全护栏主体安装完成并通过初步验收后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币（大写）肆拾捌万元整（¥480,000.00）。乙方应提供等额发票。

（3）安全护栏通过最终竣工验收合格，并完成所有结算手续后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总价款的30%，即人民币（大写）叁拾陆万元整（¥360,000.00）。乙方应提供等额发票。

甲方支付款项前，乙方应向甲方开具符合税务规定的等额增值税发票。如甲方未能按时支付任何一期款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及赔偿损失。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为自合同生效之日起至安全护栏施工项目竣工验收合格之日止，预计总工期为60日历天。具体开工日期为甲方发出书面开工通知之日起，且甲方应在开工前5个工作日向乙方提供完整的施工图纸和技术文件。乙方应在收到开工通知后3日内组织施工队伍进场。关键时间节点如下：

（1）乙方应于合同生效后15个工作日内完成所有施工材料的采购和进场准备工作。

（2）主体安装工程应在开工通知发出后30日内完成，并提交甲方进行初步验收。

（3）初步验收合格后，乙方应在10日内完成所有收尾工作和调试工作。

（4）竣工验收应在收尾和调试完成后7日内进行，甲方应在收到验收申请后14日内组织完成验收。

如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方书面确认后，合同工期可相应顺延，顺延期限不超过90日。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未能按时支付合同款项，除按照第四条约定支付违约金外，还应承担乙方因此造成的资金周转困难损失，包括但不限于乙方需支付的额外融资费用。若逾期支付超过30日，乙方有权解除合同，甲方除支付已完成工作的合同价款（按实际完成量乘以合同单价计算）外，还应向乙方支付合同总价20%的违约金作为赔偿。

（2）如甲方未能按时提供施工场地、水电接入或其他必要条件，导致乙方无法按期开工或工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。乙方因此造成的额外成本（如设备闲置费、人员窝工费）由甲方承担。

（3）如甲方提供的施工图纸或技术要求存在错误或遗漏，导致乙方返工或修改，甲方应承担由此产生的全部额外费用，并视为甲方原因造成的工期延误，按第五条约定处理。若图纸错误导致乙方设备损坏，甲方应负责赔偿。

（4）甲方在竣工验收中提出的未经合同约定或不符合实际施工情况的整改要求，如给乙方造成损失，甲方应承担相应赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，除不可抗力因素外，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价万分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的10%。逾期超过合同约定工期30%时，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项（扣除已完成工作的合理价值），并支付合同总价30%的违约金作为赔偿。

（2）如乙方施工质量不符合合同约定或国家及行业规范，经甲方指出后未能按期整改，或整改后仍不合格，甲方有权要求乙方采取补救措施，所需费用由乙方承担，并相应扣减合同款项。若质量问题严重，影响使用安全，甲方有权解除合同，乙方应承担全部责任，并退还甲方已支付款项，赔偿甲方因此遭受的直接损失（包括但不限于事故损失、第三方索赔等）。

（3）如乙方提供的材料不符合合同约定的品牌、规格、质量标准，或存在安全性能缺陷，甲方有权要求乙方立即更换，费用由乙方承担，并视为乙方违约，按合同约定扣减相应款项。若因此导致安全事故，乙方承担全部责任，并赔偿甲方所有损失。

（4）乙方在施工过程中发生重大安全事故，或因乙方原因导致施工现场环境严重污染、设备损坏、第三方投诉或索赔，乙方应承担全部赔偿责任，并视为严重违约，甲方有权解除合同，并追究其违约责任。

（5）乙方未按合同约定提交相关技术文件（如出厂合格证、检测报告等），导致甲方无法验收或后续使用，每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总价万分之五的违约金，甲方有权拒绝验收，直至文件补齐。

3.违约金的计算与支付：本合同项下的违约金应以书面形式通知对方，并在对方收到通知后10日内支付。逾期支付，违约金按日继续计算。任何一方违约导致合同解除的，违约方应承担对方因此遭受的直接损失和合同约定的赔偿金，损失赔偿不超过合同总价款的30%。双方均应承担因其违约行为给对方造成的机会损失。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。不可抗力包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）、以及无法预见或无法克服的疫情及其防控措施等。不可抗力事件应自其发生之日起持续一段时间，足以影响合同履行或导致履行困难。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后14日内书面通知对方，说明事件情况及其预计影响。通知后，双方应积极采取措施减少损失。发出通知的一方应向对方提供不可抗力事件的证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。如双方对不可抗力事件的范围或影响有争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交约定的争议解决机构处理。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响一方可根据不可抗力事件的影响程度，部分或全部免除违约责任。不可抗力影响消除后，受影响一方应立即恢复履行合同，但双方可协商调整合同期限或履行方式。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。任何一方不得利用不可抗力事件作为借口，故意拖延履行或拒绝履行合同义务。

4.合同解除：如不可抗力事件持续超过60日，或导致合同目的无法实现的，受影响一方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应互相返还已收付款项，并结算工程款（如已完成的，按实际完成量乘以合同单价计算）。非因不可抗力导致合同解除的，应按合同约定承担赔偿责任。

第八条争议解决

1.协商与调解：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可共同请求第三方进行调解。调解应本着公平合理的原则进行，调解达成一致的，应制作调解协议书，经双方签字盖章后生效，作为合同补充部分。

2.仲裁：如协商或调解未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，直至仲裁裁决生效。

3.诉讼：若本合同未约定仲裁，或仲裁协议无效，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼地点原则上为本合同签订地或项目所在地人民法院。在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款，直至法院判决生效。

4.法律适用：争议解决应适用中华人民共和国法律。双方在争议解决过程中应遵守相关法律程序，并承担各自因争议解决产生的费用（包括但不限于仲裁费或诉讼费、律师费等，除非仲裁规则或法院判决另有规定）。任何一方不得因争议解决而损害合同对方的合法权益。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同履行过程中发生的一切通知、请求、要求或其他通讯，均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、当面递交），并送达本合同载明的地址或双方另行书面指定的地址。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后3日视为送达。任何一方变更联系方式或地址，应提前7日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的组成部分。口头约定或一方单方面作出的变更，均不具有法律效力。

3.保密条款：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用。保密期