风电epc合同范本

风电epc合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国能源集团有限公司（以下简称“甲方”）；

甲方地址：北京市朝阳区光华路1号中国能源大厦；

甲方法定代表人/负责人：张伟；

甲方联系方式

甲方为中国能源行业的领军企业，拥有丰富的电力投资与运营经验。为响应国家“双碳”战略目标及清洁能源发展政策，甲方计划在内蒙古自治区建设风力发电项目，并委托具备专业EPC（设计-采购-施工）能力的乙方负责项目的总承包实施。甲方基于乙方的技术实力、项目经验及市场口碑，选择乙方作为本项目的唯一合作方，以实现风电场的高效、安全、经济运行。

甲方在本合同中主要履行项目投资、资金筹措、政策协调及最终接收并运营风电场资产的权利与义务。甲方通过本次合作，旨在快速获取优质的风电发电资产，提升清洁能源占比，并确保项目符合国家能源规划及环保标准。

乙方在合同履行过程中，将全面负责风电项目的EPC总承包工作，包括但不限于项目前期设计、设备采购、工程建设、调试及验收等环节。甲方对乙方的选择基于其在国内多个大型风电项目的成功案例，特别是在复杂地质条件及远距离输电接入方面的丰富经验。

双方基于平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方实施风电EPC总承包项目事宜达成一致，特订立本合同。本合同范本的制定旨在明确双方权利义务，规范项目执行流程，确保项目顺利实施并达成预期目标。

甲方与乙方的合作背景源于国家对可再生能源产业的政策支持及甲方对清洁能源战略的坚定投入。甲方通过前期调研与评估，确认乙方具备完成本项目的综合能力，包括技术设计、供应链管理、风险管理及成本控制等。同时，甲方承诺提供必要的政策支持与资金保障，确保项目符合国家及地方能源发展规划。

在本合同履行期间，甲方将作为项目的主要投资方，负责项目总投资的70%，剩余30%由乙方通过融资方式解决。双方将共同组建项目执行委员会，定期召开联席会议，监督项目进度、协调资源分配及解决执行过程中的问题。甲方将提供项目所需土地、并网许可等关键资源，并确保相关审批手续的顺利进行。

乙方作为EPC总承包方，将严格按照合同约定及国家行业标准完成项目实施，并承担项目执行过程中的全部技术及管理责任。乙方需组建专业的项目管理团队，配备经验丰富的工程师及技术人员，确保项目质量、进度及安全目标的实现。双方将签订保密协议，保护项目的技术秘密及商业信息。

甲方与乙方的合作不仅符合国家能源转型政策，也为双方提供了长期战略发展的机遇。甲方通过引入乙方的专业技术及管理能力，降低项目风险，提高投资回报率；乙方则通过承接大型EPC项目，提升市场竞争力及品牌影响力。双方将共同努力，将本风电项目打造成为行业标杆，为推动清洁能源发展贡献力量。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方委托乙方就特定风电场项目（以下简称“本项目”）进行设计-采购-施工（EPC）总承包的模式、范围及双方权利义务，确保项目按照国家能源政策、行业标准及合同约定顺利实施、竣工验收并投入商业运营。本合同范围涵盖但不限于以下内容：

1.风电场项目可行性研究及初步设计；

2.项目所需设备及材料的采购、运输与检验；

3.风电场土建工程、电气工程、安装工程及调试工作的实施；

4.项目申报、审批及并网相关手续的协调；

5.项目竣工验收、交付及性能保证期的相关责任；

6.双方约定的其他与EPC总承包相关的工作内容。

第二条定义

在本合同中，除非上下文另有明确说明，下列术语具有以下含义：

1.“本项目”指由甲方投资、乙方承建的风电场建设项目，具体位置位于内蒙古自治区XX市XX区，装机容量为XX兆瓦；

2.“EPC总承包”指乙方按照合同约定，对项目的设计、采购、施工、调试等全过程承担总承包责任；

3.“技术规范”指双方在附件中明确的项目设计、设备性能及施工验收的技术标准；

4.“性能保证期”指风电场设备在竣工验收后，按照合同约定由乙方承担性能达标的保证期限，一般为自并网发电日起5年；

5.“不可抗力”指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争及法律政策重大调整；

6.“商业运营日”指风电场完成调试并正式对外售电的日期，以电网调度机构确认的并网协议生效日为准。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权对乙方的项目实施过程进行监督，包括但不限于工程进度、质量标准及安全措施的符合性审查；甲方有权要求乙方提交阶段性报告及关键节点验收申请。

（2）甲方负责提供本项目所需的土地使用许可、并网批复及环境评估等前期手续，并承担相关费用，确保项目符合国家及地方能源发展规划。

（3）甲方应按照合同约定及时支付EPC总承包费用，资金支付计划应与项目实际进度匹配，并配合乙方完成融资相关手续的协调。

（4）甲方有权要求乙方在项目设计及施工中采用符合环保标准的技术方案，并承担因甲方指定特殊技术要求产生的额外费用。

（5）甲方应指定专门的项目接口人，负责与政府监管部门、电网公司等第三方机构的沟通协调，确保项目合规推进。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方作为EPC总承包方，有权按照合同约定的技术规范及行业标准组织项目实施，并自行决定具体施工方案及进度安排，但需以不影响项目总体目标为前提。

（2）乙方应组建由经验丰富的工程师、项目经理及技术人员组成的项目团队，配备满足项目需求的专业设备及工具，并确保施工安全符合国家安全生产法规。

（3）乙方负责项目设计方案的优化与报批，确保设计成果满足发电效率、可靠性与经济性的要求，并承担设计变更带来的额外成本及工期延误责任。

（4）乙方有权采购项目所需设备及材料，但采购价格及供应商应满足合同约定的性价比标准，并需提交样品检验报告供甲方审核。在甲方书面同意前，乙方不得擅自更换合同约定的核心设备品牌。

（5）乙方应全面负责项目施工期间的质量控制，包括隐蔽工程验收、分部分项工程检验及竣工验收，并需在性能保证期内对设备故障承担维修或更换责任。

（6）乙方有权要求甲方及时支付EPC总承包费用，并有权在甲方延迟支付超过30日时，按照合同约定暂停项目相关工作或解除合同。

（7）乙方应建立完善的风险管理体系，对项目可能存在的自然灾害、设备缺陷等风险制定应对预案，并定期向甲方提交风险评估报告。

（8）乙方需配合甲方完成项目调试及并网申请，并承担因乙方责任导致的并网延迟责任，但不可抗力因素除外。

（9）乙方应保证项目所使用的技术及设备不侵犯第三方知识产权，并承担因侵权纠纷产生的全部法律责任及经济赔偿。

（10）乙方需向甲方提供项目竣工资料一套，包括但不限于设计图纸、设备清单、验收报告及运维手册，并保证资料完整性与准确性。

第四条价格与支付条件

本项目的EPC总承包总价为人民币（大写）壹拾贰亿叁仟肆佰伍拾万元整（¥1,234,500,000.00）（以下简称“合同总价”），该价格包含本项目设计、采购、施工、调试、验收、性能保证期服务等全部工作内容所需的一切费用，并已考虑风险溢价及不可预见因素。合同总价为固定价格，除合同约定的调整情形外，任何一方不得变更。

乙方应在收到甲方支付的通知后，按照以下进度及比例向甲方支付EPC总承包费用：

1.项目启动后30日内，甲方向乙方支付合同总价的10%，即人民币壹亿贰仟叁佰肆拾伍万元（¥123,450,000.00）；

2.主要设备采购完成并经甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币叁千六百三十四万元（¥363,400,000.00）；

3.项目主体工程竣工验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币四千九百八十万元（¥498,000,000.00）；

4.项目完成性能保证期并正式投入商业运营后6个月内，甲方向乙方支付剩余合同总价的20%，即人民币贰千四百七十万元（¥247,000,000.00）。

支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方在合同附件中指定的银行账户，账户信息如下：

开户名称：XX能源科技有限公司

开户银行：中国建设银行XX分行

银行账号：622202******1234

乙方应在收到每笔款项后，向甲方开具等额增值税专用发票，甲方凭发票完成付款。任何一方逾期支付，应按日向守约方支付逾期金额万分之五的违约金，逾期超过60日，守约方有权解除合同并要求赔偿损失。

第五条履行期限

本合同有效期为自双方签字盖章之日起至本项目完成性能保证期并通过最终验收之日止，预计总工期为36个月，自本项目开工之日起计算。关键时间节点如下：

1.项目设计文件完成并报批：自合同生效之日起6个月内；

2.项目主要设备采购完成：自设计文件获批之日起12个月内；

3.项目主体工程开工：自主要设备到货验收合格之日起30日内；

4.项目竣工验收：自主体工程完工之日起6个月内；

5.项目正式并网发电：自竣工验收合格之日起4个月内；

6.性能保证期：自并网发电日起5年。

如遇不可抗力或经甲方书面同意的工期调整，履行期限相应顺延。乙方应每月向甲方提交进度报告，详细说明已完成工作、存在问题及下一步计划，甲方应在收到报告后15日内予以确认或提出改进要求。

第六条违约责任

1.甲方的违约责任

（1）甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停项目工作或解除合同，甲方需承担合同总价10%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

（2）甲方未按时提供项目所需土地、审批手续等关键资源，导致项目延期，每逾期一日，应按合同总价日千分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的5%。乙方因甲方原因造成的损失，有权向甲方索赔。

（3）甲方擅自变更设计或施工方案，由此增加的费用及工期延误责任由甲方承担，乙方有权拒绝执行并要求甲方承担合同总价5%的违约金。

2.乙方的违约责任

（1）乙方未按合同约定完成设计工作，导致项目无法按期开工，每逾期一日，应按合同总价日千分之五向甲方支付违约金，累计违约金不超过合同总价的3%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并支付合同总价5%的违约金。

（2）设备采购未满足合同约定标准，或因乙方责任导致设备存在质量缺陷，乙方应负责免费更换或修复，并承担由此产生的全部费用。若缺陷导致项目无法按期验收或发电，每逾期一日，乙方应按合同总价日千分之五向甲方支付违约金，累计违约金不超过合同总价的8%。甲方有权要求乙方承担合同总价10%的赔偿责任。

（3）项目施工存在重大安全隐患或发生重大质量事故，乙方应立即停止工作并承担全部整改费用，逾期未整改完毕，每逾期一日，向甲方支付合同总价日千分之十的违约金，且甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失。

（4）乙方未按期完成项目验收或并网，每逾期一日，向甲方支付合同总价日千分之五的违约金，累计违约金不超过合同总价的5%。若因乙方责任导致项目无法投入商业运营，乙方需承担合同总价10%的赔偿责任。

（5）乙方在性能保证期内未能履行维修或更换责任，甲方有权自行委托第三方处理，费用由乙方承担，并按实际支出向乙方索赔。

3.不可抗力导致的违约

因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应在不可抗力发生后15日内书面通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力消除后，双方应尽快恢复履行合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。

4.违约金与赔偿的适用

本合同中的违约金条款为非累加计算，任何一方违约时，守约方应选择最有利于自身的救济方式。若违约金不足以弥补实际损失，守约方有权要求违约方补足差额。乙方应承担因其违约行为对第三方造成的全部赔偿责任。

第七条不可抗力

1.定义

本合同所称“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

(1)自然灾害，如地震、台风、洪水、暴雨、雪灾、冰冻等；

(2)政治事件，如战争、动乱、政府行为、法律政策重大调整等；

(3)疫情或其他公共卫生事件，导致政府实施隔离、禁运等紧急措施；

(4)不可预见的第三方行为，如关键供应商破产、核心设备停产等。

不可抗力事件影响合同履行的，受影响方应立即通知对方，并在合理期限内（不超过15日）提供不可抗力事件的证明文件，包括政府公告、新闻报道、第三方机构证明等。

2.责任免除

因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失，并通知对方是否需要调整合同或解除合同。双方应根据不可抗力影响程度协商合同变更方案，包括延期履行、部分免除责任或解除合同。

若不可抗力持续超过60日，双方仍未达成协议的，本合同自动解除，双方应返还已收款项并相互免除剩余责任。因不可抗力产生的额外费用，由双方根据实际情况协商分摊。不可抗力消除后，双方应尽快恢复履行合同，已发生的费用按实际支出结算。

3.不可抗力免责的限制

(1)若不可抗力仅影响合同部分履行，非违约方不得要求解除合同，但有权要求延期履行或调整履行方式；

(2)双方应保留不可抗力事件的相关证据，并在合同履行完毕后提交最终结算；

(3)不可抗力免责不适用于因一方故意或重大过失造成的损失，如未采取合理预防措施导致损失扩大等。

第八条争议解决

1.争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下第（一）种方式解决：

（一）向合同签订地（北京市朝阳区）有管辖权的人民法院提起诉讼；或

（二）提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁语言为中文。

2.争议管辖的优先选择

若一方在收到另一方解决争议的通知后30日内未明确选择争议解决方式，视为选择诉讼解决，管辖法院为本合同签订地法院。仲裁程序启动后，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，除非仲裁规则或法律另有规定。

3.争议解决期间的合同履行

在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款，任何一方不得单方面停止履行或追究对方违约责任，但应确保争议事项不影响合同核心目的的实现。

4.证据与费用

双方应保留与争议相关的全部证据，并在争议解决时提交。除非仲裁规则另有约定，仲裁费用由败诉方承担，双方均应承担自身律师费及诉讼/仲裁保全费用。

争议解决期间产生的费用，应通过协商或裁决/判决确定承担方，但任何一方不得因争议而拒绝履行合同项下的付款义务或其他实质性义务。

第九条其他条款

1.通知方式

双方就本合同相关事宜进行的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前30日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后3日视为送达。

2.合同变更

对本合同的任何修改或补充，均需经双方授权代表书面签署补充协议方为有效。补充协议与本合同具有同等法律效力，但不得与本合同约定相抵触。若补充协议内容与原合同冲突，以补充协议为准。

3.分包与转包

乙方不得将本合同项下的任何工作内容整体转包给第三方，但经甲方书面同意，可将非核心工作内容分包给具备相应资质的第三方，分包方需满足与本合同同等的质量和安全标准，并承担相应责任。乙方对分包方的行为承担连带责任。

4.保密义务

双方应对在本合同履行中获知的对方商业秘密、技术信息等采取严格保密措施，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于本合同目的之外。保密期限为本合同有效期内及合同终止后3年。

5.不可分割性

本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近的有效条款，若无法达成一致，受影响条款按不可执行处理。

6.法律适用与争议排除

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适