版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
电力建设安装合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
甲方名称:XX能源科技有限公司。
甲方地址:中国XX省XX市XX区XX路XX号。
甲方法定代表人/负责人:张三。
甲方联系方式
甲方是一家依法注册成立的专业能源科技有限公司,主要从事电力系统设计、建设、安装及运维服务。基于甲方在电力行业的发展需求,以及为满足其新建电力项目所需的一体化解决方案,甲方决定委托乙方提供电力建设安装服务。甲方在电力项目建设方面拥有丰富的行业经验和技术积累,希望通过本次合作,引进乙方的专业技术和管理优势,共同推进项目的顺利实施。
在本次合作中,甲方作为委托方,负责提供项目所需的基础资料、场地条件及相关审批手续,并对乙方的服务进行监督和管理。甲方的主要目标是通过乙方的专业服务,确保电力建设安装项目按时、按质、按预算完成,满足其生产运营需求。同时,甲方将依据合同约定,履行相应的支付义务,保障乙方的合法权益。
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
乙方名称:XX电力建设集团有限公司。
乙方地址:中国XX省XX市XX区XX路XX号。
乙方法定代表人/负责人:李四。
乙方联系方式
乙方是一家依法注册成立的大型电力建设集团,具备国家一级电力工程施工总承包资质,拥有丰富的电力建设安装项目经验和技术实力。乙方在电力行业深耕多年,积累了大量的项目案例和技术专利,特别是在高压输电线路、变电站建设及工业电力系统安装等领域具有显著优势。
基于乙方的专业能力和行业声誉,甲方选择乙方作为本次电力建设安装项目的服务提供方。乙方将根据甲方的需求,提供全方位的电力建设安装服务,包括但不限于项目勘察、方案设计、设备采购、施工安装、调试运行及后期运维等。乙方将严格按照国家相关标准和规范,确保项目质量,并负责组建专业的项目团队,配备先进的施工设备和技术人员,以高效、安全的方式完成项目任务。
在本次合作中,乙方作为服务提供方,将全面负责电力建设安装项目的实施,确保项目符合甲方的预期要求。乙方将遵守合同约定,按时、按质完成各项工作,并接受甲方的监督和检查。同时,乙方将依法纳税,保障其员工的合法权益,并承担项目实施过程中的安全责任。
双方合作的背景是甲方新建的电力项目需要专业的建设安装服务,而乙方具备相应的资质和能力。通过本次合作,双方将实现资源共享、优势互补,共同推动项目的成功实施,为甲方的电力系统建设提供有力支持。双方均希望通过诚信合作,建立长期稳定的合作关系,为电力行业的可持续发展贡献力量。
第一条合同目的与范围
本合同的主要目的是明确甲方委托乙方承担XX能源科技有限公司新建电力项目(以下简称“本项目”)的建设安装服务事宜,确保项目按照国家相关标准、甲方的要求以及本合同约定的内容顺利实施。乙方将根据甲方提供的项目需求和资料,负责本项目的勘察、设计(若约定包含)、设备采购(若约定包含)、施工安装、调试运行及验收等全过程或部分过程的服务,最终交付符合质量标准的电力设施,满足甲方的生产运营需求。合同范围具体包括但不限于:本项目所涉及的变电站、输配电线路、配电设备以及相关辅助系统的建设安装工作,涵盖从前期准备到竣工验收的全套服务内容。双方将通过本次合作,共同完成本项目的建设目标,为甲方构建稳定、高效的电力供应系统奠定基础。
第二条定义
1.**本项目**:指甲方委托乙方建设的位于中国XX省XX市XX区XX路XX号旁的电力项目,包括但不限于变电站主体工程、输电线路铺设及相关配电设备安装。
2.**建设安装服务**:指乙方根据本合同约定,为甲方提供的包括但不限于项目勘察、方案设计、设备采购、施工安装、调试运行及验收等全过程或部分过程的服务。
3.**技术标准**:指国家及行业发布的现行有效电力工程建设相关标准和规范,如《电力工程施工质量验收规范》GB50203等。
4.**合同价款**:指甲方根据本合同约定向乙方支付的建设安装服务的总价款,具体金额以合同附件或双方确认的报价为准。
5.**竣工验收**:指项目完成后,由甲方或其委托的第三方根据合同约定及国家相关标准对项目进行的最终检查和验收程序。
第三条双方权利与义务
1.甲方的权力和义务:
甲方有权要求乙方按照合同约定及国家技术标准提供建设安装服务,并有权对乙方的服务过程进行监督和检查。甲方应向乙方提供必要的项目基础资料、场地条件及相关审批手续,并确保资料的真实性和完整性。甲方应按时支付合同约定的款项,并配合乙方完成项目实施过程中的协调工作。甲方有权在乙方服务不符合合同约定时提出异议,并要求乙方采取补救措施。甲方应承担项目实施过程中因其自身原因造成的风险和损失。
2.乙方的权力和义务:
乙方有权根据合同约定收取服务报酬,并有权要求甲方提供必要的支持和配合。乙方应组建专业的项目团队,配备满足项目需求的技术人员和设备,严格按照合同约定及国家技术标准实施建设安装服务。乙方应确保项目质量,并承担因质量问题造成的责任。乙方应遵守项目现场的安全管理规定,确保施工安全,并承担因其原因造成的安全事故责任。乙方应按时完成项目,并提交完整的竣工资料。乙方有权要求甲方按时支付合同款项,并在甲方逾期支付时依法主张权利。乙方应保护甲方的商业秘密,未经甲方同意,不得向第三方泄露项目信息。乙方应配合甲方完成竣工验收,并承担验收不合格时的整改责任。乙方应遵守法律法规,依法纳税,并承担因其违法行为造成的责任。
第四条价格与支付条件
本合同项下的建设安装服务费用(以下简称“合同价款”)总额为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00),大写:人民币壹仟万元整。该价格已包含乙方为完成本合同约定的全部服务所需的一切费用,包括但不限于设计费(若约定包含)、设备费(若约定包含)、材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等。合同价款最终以双方签署的详细报价清单或工程量清单为准。支付方式采用分期付款方式:
1.预付款:合同生效后10日内,甲方向乙方支付合同价款总额的20%,即人民币贰佰万元整(¥2,000,000.00),作为项目启动预付款。
2.进度款:项目主体工程完成经甲方确认后30日内,甲方向乙方支付合同价款总额的50%,即人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)。
3.竣工款:项目通过竣工验收合格后60日内,甲方向乙方支付至结算总价款(扣除质保金后)的80%,即合同价款总额的40%,即人民币肆佰万元整(¥4,000,000.00)。
4.质保金:合同价款总额的10%,即人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00),作为工程质量保证金,自项目竣工验收合格之日起计算,质保期满且无质量问题后30日内支付。
乙方应在收到每期付款前,向甲方提供等额发票。甲方付款账户信息如下:开户行:XX银行XX支行;账号:XXX;户名:XX能源科技有限公司。甲方逾期支付任何一期款项,每逾期一日,应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金,逾期超过30日,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。
第五条履行期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为自合同生效之日起至项目竣工验收合格并质保期满之日止,共计24个月。具体履行期限安排如下:
1.项目准备阶段:自合同生效之日起至项目开工之日止,预计30日,乙方完成勘察、设计(若约定包含)等准备工作,并提交方案报甲方确认。
2.项目施工阶段:自项目开工之日起至主体工程完成之日止,预计12个月,乙方按照批准的方案组织施工,并接受甲方监督。
3.项目调试与验收阶段:主体工程完成后,乙方进行设备调试,预计30日,随后配合甲方完成竣工验收,验收合格后办理移交手续。
4.质保期:自项目竣工验收合格之日起12个月,乙方在此期间负责免费维修因乙方原因造成的质量问题。
任何关键时间节点的延误,非因不可抗力或甲方原因所致,均视为乙方违约。若因甲方原因(如未及时提供场地、资料等)导致工期延误,乙方工期相应顺延,且甲方应承担由此造成的额外费用。
第六条违约责任
1.甲方违约责任:
(1)甲方未按本合同第四条约定支付任何一期款项,每逾期一日,应按应付未付金额的千分之零点五向乙方支付违约金。逾期超过30日,乙方有权暂停施工或解除合同,并要求甲方支付已完成工作的相应费用(按实际完成量及合同单价计算)及违约金。甲方解除合同的,还应支付相当于合同总价款10%的违约金。
(2)甲方未按约定提供必要场地、资料或审批手续,导致乙方无法按时开工或施工中断,每中断一日,甲方应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的5%。
(3)甲方要求乙方变更合同内容,给乙方造成损失的(包括但不限于返工费用、工期延误损失),甲方应承担相应赔偿责任。
2.乙方违约责任:
(1)质量违约:项目未达到国家技术标准或合同约定的质量要求,乙方应在收到甲方通知后15日内免费整改。逾期未整改或整改后仍不合格的,甲方有权要求乙方承担如下责任:
-返工费用由乙方承担;
-质保金不予返还或部分扣除;
-若缺陷导致甲方生产损失,乙方应予以赔偿,赔偿上限为合同总价款的20%;
-甲方有权解除合同,乙方应支付相当于合同总价款15%的违约金。
(2)工期延误违约:
-因乙方原因(非不可抗力或甲方原因)导致项目无法按期开工,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的3%。
-因乙方原因导致项目整体工期延误超过3个月,甲方有权解除合同,乙方应支付相当于合同总价款10%的违约金,并承担已完成工作的相应费用。
(3)安全责任:乙方在施工过程中发生重大安全事故,导致人员伤亡或重大财产损失的,乙方应承担全部赔偿责任,并视为严重违约,甲方有权立即解除合同,并要求乙方支付合同总价款25%的违约金。
(4)环境保护违约:乙方未遵守环境保护规定,造成环境污染的,应负责治理恢复,并承担由此产生的全部费用,同时按污染程度,甲方有权要求乙方支付合同总价款5%至30%的违约金。
3.违约金不足以弥补损失的,违约方还应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。双方均有义务采取合理措施防止损失扩大,否则应对扩大的损失承担责任。
4.若一方违约导致合同解除,违约方应承担合同解除前的全部费用,并返还甲方已支付的款项(除已消耗或已完成的合理部分外)。
第七条不可抗力
1.定义:不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、大雪、冰雹、泥石流、疫情、战争、动乱、政府行为(如征收、征用、政策调整)以及其他类似不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2.通知义务:任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行合同义务时,应在不可抗力事件发生后7日内书面通知对方,并提供相关证明文件(如政府公告、事故报告等)。若不可抗力持续超过30日,双方应协商是否解除合同或变更合同条款。
3.责任免除:因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的,受影响一方不承担违约责任,但应采取合理措施减少损失。双方应根据不可抗力的影响,协商调整履行期限、费用或解除合同。因不可抗力造成的设备损坏、人员伤亡等,由各自承担相应责任。不可抗力事件消除后,受影响一方应尽快恢复履行合同,已发生的费用按实际情况结算。若不可抗力导致合同目的无法实现,双方可协商解除合同,并按已完成工作比例结算费用,互不承担违约责任。
4.不可抗力证明:双方均应保留不可抗力事件的证据材料,并在合同履行完毕后提交对方备案。若一方对不可抗力认定有异议,可向合同履行地人民法院申请裁定。
第八条争议解决
1.争议解决方式:双方在履行合同过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同履行地(即中国XX省XX市XX区)有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.诉讼程序:提起诉讼的一方应向法院提交书面起诉状,并附相关证据材料。法院审理时,将依据事实、法律及合同约定作出判决。双方应自觉履行生效判决,如一方拒不履行,另一方可申请强制执行。
3.证据规则:双方在争议解决过程中提交的证据材料均需真实、合法、关联,并按对方要求提供原件或公证件。如一方伪造、毁灭证据或隐瞒重要事实,将承担不利后果。
4.争议前置:任何一方在提起诉讼或申请仲裁前,应穷尽协商和调解手段,并书面通知对方已尝试解决争议的过程及结果。若未经前置程序直接诉诸法律,对方有权要求法院驳回或不予支持。
5.法律适用:本合同争议解决均适用中华人民共和国法律,解释权归双方共有。双方在争议解决期间达成的和解协议,经司法确认后具有强制执行力。
第九条其他条款
1.通知方式:双方在本合同履行过程中的一切通知、请求、要求或其他通讯,均应以书面形式(包括但不限于信函、传真、电子邮件)发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式,应至少提前10日以书面形式通知对方。以电子邮件方式发送的,发出时视为送达;以快递或挂号信方式发送的,寄出后3日视为送达。
2.合同变更:对本合同的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并以书面形式作出,作为本合同不可分割的一部分。口头约定或单方作出的变更无效。
3.保密条款:双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密(包括技术信息、经营数据、客户资料等)承担保密义务,非经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后2年内。因法律规定或履行本合同所必需的披露除外。
4.不可转让:本合同仅限于双方内部履行,任何一方不得将其权利或义务部分或全部转让给第三方,除非经对方书面同意。擅自转让的,转让行为无效,转让方仍需
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 限购后购房合同(标准版)
- 2026年医院中央空调系统维保合同
- 2025年南方城市高端住宅区配套设施建设项目可行性研究报告
- 2025年室内空气净化器研发项目可行性研究报告
- 物流叫车合同范本
- 2025年健康旅游项目可行性研究报告
- 2025年算力中心建设与运营项目可行性研究报告
- 煤矿企业合同范本
- 城市工程师面试题及答案
- 船体焊接工考试题目集
- 2020年科学通史章节检测答案
- 长期卧床患者健康宣教
- 穿刺的并发症护理
- 设计公司生产管理办法
- 企业管理绿色管理制度
- 2025年人工智能训练师(三级)职业技能鉴定理论考试题库(含答案)
- 2025北京八年级(上)期末语文汇编:名著阅读
- 小学美术教育活动设计
- 蜜雪冰城转让店协议合同
- 低分子肝素钠抗凝治疗
- 重庆城市科技学院《电路分析基础》2023-2024学年第二学期期末试卷
评论
0/150
提交评论