工程款优惠协议书

工程款优惠协议书甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方就[具体工程项目名称]（以下简称“本工程”）与乙方达成建设工程施工合同关系，为促进工程顺利进行，经双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就工程款支付事宜达成如下优惠协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：[对工程具体内容、范围、建筑面积、层数等详细描述]4.工程立项批准文号：[如有]5.资金来源：[如自筹、贷款等]二、工程款优惠条款1.优惠幅度乙方同意在原建设工程施工合同约定的工程款基础上，给予甲方[X]%的优惠，优惠后的工程款总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.优惠条件甲方应在本协议签订后[X]个工作日内，向乙方支付优惠后工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方在收到预付款后开始安排工程施工。在工程施工过程中，甲方应按照工程进度及时支付工程款，若甲方能在每月[具体日期]前支付当月已完工程对应工程款的[X]%，则乙方同意在最终结算时，再给予甲方优惠后工程款总额[X]%的额外优惠。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程质量、进度等进行监督检查，提出意见和建议。按照本协议约定及工程实际进度，要求乙方提供相关工程资料及报告。2.义务按照本协议约定的时间和方式支付工程款。负责办理工程建设所需的各种审批手续，提供施工现场具备施工条件的场地，并协调与周边单位及居民之间的关系，确保施工顺利进行。协助乙方解决施工过程中遇到的与工程相关的问题，如协调设计变更、处理施工纠纷等。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定及建设工程施工合同约定，要求甲方支付工程款。根据工程实际情况，在确保工程质量和安全的前提下，合理安排施工进度。2.义务严格按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准及设计图纸进行施工，确保工程质量达到合格标准，并通过相关部门验收。制定详细的施工进度计划，并提交给甲方备案。按照施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工交付使用。若因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应按照优惠后工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中无安全事故发生。若因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的一切损失。工程竣工后，按照国家及地方相关规定和建设工程施工合同约定，向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程竣工验收。在工程保修期内，按照国家及地方相关规定和建设工程施工合同约定，对工程质量问题承担保修责任。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修，若乙方未及时履行保修义务，甲方有权自行委托他人维修，费用由乙方承担，甲方可从乙方的保修金或应付工程款中扣除。四、工程款支付方式及时间1.预付款甲方应在本协议签订后[X]个工作日内，向乙方支付优惠后工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.工程进度款每月[具体日期]，乙方应向甲方提交当月已完工程进度报表及工程款支付申请，甲方在收到乙方申请后的[X]个工作日内进行审核确认，并支付当月已完工程对应工程款的[X]%。3.竣工验收款工程竣工验收合格后，乙方应在[X]个工作日内提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到结算报告及资料后的[X]个工作日内完成审核。经双方确认结算金额后，甲方应在[X]个工作日内支付至结算金额的[X]%。4.保修金结算金额的[X]%作为保修金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内一次性无息返还给乙方。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程对应工程款及违约金，同时甲方应承担乙方因停工造成的一切损失。若甲方擅自变更工程设计或增加工程内容，导致乙方工程造价增加，甲方应按照增加部分的工程造价向乙方支付费用，并顺延相应的工期。若甲方未按照约定支付增加部分费用，应按照上述逾期支付工程款的违约责任承担责任。2.乙方违约责任如乙方未按照本协议约定及建设工程施工合同约定履行义务，导致工程质量不合格、工期延误或出现安全事故等，乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的一切损失。乙方除应按照本协议约定支付违约金外，还应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。若因乙方原因导致工程无法按时竣工交付使用，乙方应按照本协议约定向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。在工程保修期内，乙方若未按照约定履行保修义务，甲方有权自行委托他人维修，费用由乙方承担，甲方可从乙方的保修金或应付工程款中扣除。若乙方拒绝承担维修费用，甲方有权通过法律途径追究乙方责任。六、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。本协议作为建设工程施工合同的补充协议，与建设工程施工合同具有同等法律效力，如本协议与建设工程施