建设工程履约保函担保合同

建设工程履约保函担保合同委托人（承包人）：全称：__________地址：__________法定代表人：__________统一社会信用代码：__________受益人（发包人）：全称：__________地址：__________法定代表人：__________统一社会信用代码：__________担保人（银行/担保公司）：全称：__________地址：__________法定代表人：__________统一社会信用代码：__________（银行需加行号：__________）鉴于：1.委托人与受益人已签订《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”，编号：__________），约定委托人承建__________工程（工程名称），工程地点：__________，合同金额：__________元（大写：__________），工期：__________年__月__日至__________年__月__日；2.主合同约定委托人需向受益人提供履约保函作为履行主合同义务的担保；3.担保人同意按照本合同约定为委托人向受益人提供履约保函担保。甲乙丙三方经平等协商，订立本合同，以资共同遵守。第一条担保基本内容1.1担保方式：有条件履约保函（若为见索即付，需明确“见索即付履约保函”），即受益人索赔需满足本合同及保函约定的条件。1.2担保金额：主合同金额的__%（大写：百分之__），即__________元（小写：¥__________）。【补充：工程进度款支付至合同金额__%后，保函金额按已付进度款占比递减，递减后最低不低于主合同金额的__%】1.3担保期限：起算日：__________年__月__日（主合同生效日/工程开工日）；截止日：①工程竣工验收合格之日起__个月；或②主合同约定的缺陷责任期届满之日（以较晚者为准）。【补充：主合同工期延长的，委托人需提前15日向担保人提交《保函期限延长申请》，担保人审核同意后出具《保函期限延长通知书》，否则原保函期限不变】第二条各方权利义务2.1委托人义务（1）向担保人提供真实、完整的主合同、营业执照、资质证书、项目负责人资质等材料；（2）按担保人要求缴纳担保费：年费率为担保金额的__%，按实际担保天数计算，支付方式为银行转账，支付期限为保函出具前__日；（3）主合同变更（工期、金额、工程范围等）的，需提前10日书面通知担保人并申请保函调整；（4）按担保人要求提供反担保（如保证金、抵押/质押物等），反担保合同另行签订；（5）收到受益人索赔通知后，3日内书面回复担保人并配合核实违约事实；（6）保函失效后5日内，将原保函原件交担保人注销（电子保函按规定流程处理）。2.2受益人权利义务（1）保函有效期内，符合索赔条件时向担保人提交索赔文件（详见第六条）；（2）索赔金额不得超过担保金额，不得重复索赔；（3）不得恶意索赔（如虚构违约事实、提供虚假材料），否则需赔偿担保人及委托人的实际损失；（4）收到担保人付款后3日内，出具收款凭证并书面通知委托人。2.3担保人权利义务（1）审核委托人材料及反担保措施，符合条件的3个工作日内出具履约保函；（2）收到受益人索赔文件后7个工作日内审核（有条件保函需核实违约事实是否成立）；（3）审核通过的，5个工作日内支付索赔款；审核不通过的，书面通知受益人并说明理由；（4）支付索赔款后，有权向委托人追偿（包括本金、利息、违约金、律师费、诉讼费等实现债权的费用）；（5）不得泄露各方商业秘密。第三条索赔条件及程序3.1索赔条件（仅适用于有条件保函）：受益人需同时提供以下文件：（1）索赔申请书原件（需列明索赔金额、违约事实及依据）；（2）主合同复印件（加盖受益人公章）；（3）监理单位出具的《承包人违约确认书》（需列明具体违约事项及对工程的影响）；（4）受益人工商营业执照、法定代表人身份证明（原件或复印件加盖公章）；（5）索赔金额计算依据（如返工费用、工期延误损失等证明材料）。3.2索赔程序：（1）受益人将索赔文件邮寄/送达担保人指定地址（__________）；（2）担保人收到文件后，7个工作日内书面回复受益人；（3）索赔成立的，担保人将款项支付至受益人指定账户（户名：__________账号：__________开户行：__________）；（4）索赔不成立的，担保人将索赔文件退回受益人并说明理由。第四条保函生效与失效4.1生效：自担保人出具保函并送达受益人之日起生效（电子保函以系统生成并通知为准）。4.2失效情形（满足任一即失效）：（1）担保期限届满，且未收到受益人索赔；（2）担保人已支付全部担保金额；（3）工程竣工验收合格且缺陷责任期届满，受益人出具《保函解除确认书》；（4）主合同解除且双方无未结清款项，受益人出具《保函解除确认书》。第五条违约责任5.1委托人未按约定支付担保费：每逾期1日，按应付金额的万分之五支付违约金；逾期超过15日，担保人有权解除担保责任，且不退还已收担保费。5.2委托人隐瞒违约事实导致担保人付款：需向担保人支付担保金额的10%作为违约金，且赔偿全部损失。5.3受益人恶意索赔：需向担保人支付索赔金额的20%作为违约金，赔偿实际损失（包括律师费、诉讼费等）。5.4担保人未按约定支付索赔款：每逾期1日，按应付金额的万分之五支付违约金；逾期超过10日，受益人有权向工程所在地法院起诉。第六条免责情形担保人不承担担保责任的情形：（1）索赔文件不符合本合同及保函约定；（2）索赔在担保期限届满后提出；（3）不可抗力导致委托人无法履行主合同义务，且委托人已及时通知担保人及受益人；（4）受益人未按主合同约定履行义务（如未按时支付进度款）导致委托人违约；（5）主合同无效、被撤销，且担保人无过错。第七条争议解决因本合同发生争议，三方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼（或提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局）。第八条其他8.1本合同自三方签字盖章之日起生效；保函为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式3份，委托人、受益人、担保人各执1份，具有同等效力。8.3未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。（以下无正文）委托人（盖章）：__________受益人（盖章）：__________担保人（盖章）：________