位停工合同范本

位停工合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方[项目名称]工程建设需要，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就乙方为甲方实施[具体工程内容]位停工事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程概况工程名称：[项目名称]工程地点：[详细地址]工程内容：[具体说明位停工所涉及的工程范围，例如某栋楼的特定楼层施工暂停，包括基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等具体部位]工程规模：[建筑面积、层数等相关规模指标]2.停工范围明确位停工所涵盖的具体施工区域、施工工序以及相关设备、材料等的停放和管理范围。例如，自[停工起始日期]起，停止[具体施工工序名称]的施工活动，涉及的施工设备[设备清单]原地停放，材料[材料清单]分类存放于指定地点，并做好防护措施。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方位停工的实施情况进行监督检查，要求乙方按照本合同约定及相关法律法规进行操作。有权根据工程实际情况，对停工范围、时间等提出合理的调整意见，但应提前通知乙方。2.义务按照本合同约定向乙方支付位停工相关费用。协助乙方办理与位停工相关的手续，如协调相关部门批准、提供必要的文件资料等。负责提供位停工期间施工场地的基本条件保障，如确保水电供应、场地安全等，但因不可抗力或乙方原因导致的除外。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付位停工费用。在甲方未履行合同义务导致乙方损失时，有权要求甲方承担赔偿责任。2.义务按照本合同约定及相关法律法规的要求，负责位停工期间施工设备、材料等的妥善保管和维护，确保其安全、完好。位停工期间，应安排必要的人员对施工现场进行巡查，防止发生安全事故和财产损失，并及时处理突发情况。根据甲方要求或工程实际需要，配合甲方完成与位停工相关的其他工作，如提供施工记录、资料等。未经甲方书面同意，不得擅自将位停工范围内的工程转包或分包给第三方。三、费用及支付方式（一）费用计算1.停工期间人员费用乙方位停工期间留守的管理人员费用，按照每人每月[X]元的标准计算，共计[管理人员数量]人，每月费用为[X]元。乙方位停工期间留守的施工人员费用，按照每人每月[X]元的标准计算，共计[施工人员数量]人，每月费用为[X]元。2.设备租赁费用位停工期间租赁的施工设备，如塔吊、挖掘机、装载机等，按照设备租赁合同约定的租金标准计算，每月租金共计[设备租赁费用明细]元。3.材料保管费用位停工期间对各类材料进行保管所需的费用，包括仓库租赁、防护措施、看守人员等费用，按照每月[X]元的标准计算。4.其他费用与位停工相关的其他费用，如水电费（按照实际发生额计算）、通讯费（每月[X]元）等，根据实际支出情况另行结算。（二）费用总计经双方核算，位停工期间的费用总计为每月[X]元。（三）支付方式1.甲方应在每月[支付日期]前，将上月位停工费用支付至乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到甲方支付的费用后[X]个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。四、工期及停工时间1.工期本工程原计划总工期为[计划工期天数]天，自[开工日期]起至[竣工日期]止。2.停工时间位停工时间自[停工起始日期]起，至甲方书面通知乙方复工之日止。如因不可抗力或甲方原因导致停工时间延长，双方应根据实际情况协商调整相关费用及工期。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付位停工费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停位停工工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金。2.若甲方因自身原因导致乙方位停工期间遭受损失（如场地条件不具备、手续办理延误等），甲方应承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括乙方的直接损失和间接损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定妥善保管施工设备、材料等，导致其损坏、丢失的，乙方应负责修复或赔偿。2.若乙方擅自将位停工范围内的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。3.若乙方未按照甲方要求或工程实际需要配合完成与位停工相关的工作，导致工程延误或出现其他问题的，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本合