2025年石材干挂工程索赔合同

2025年石材干挂工程索赔合同本合同由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：甲方（发包人）：名称：[甲方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包人）：名称：[乙方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟建设[项目名称]石材干挂工程（以下简称“本项目”），该项目招标文件编号为[招标文件编号]，中标通知书编号为[中标通知书编号]，双方已签订《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”）。为规范本项目实施过程中因特定事件或变更引发的索赔事宜的处理，依据主合同约定及国家相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：第一条索赔事件范围1.1以下事件或情况（包括但不限于）可触发本合同项下的索赔：(1)因业主原因提供的基线、基准点、地质勘察资料等与实际情况不符，导致乙方需要采取额外的措施或修正工作；(2)因业主或监理发出指令进行设计变更、工程量增减或施工方案调整，且该变更或调整非因乙方原因引起；(3)因业主原因导致原材料、设备、构配件等物资的供应延迟、中断或规格型号不符合合同要求，乙方需要额外采购或进行加工调整；(4)非因乙方原因导致的工程暂停，且暂停时间超过[具体天数]天；(5)因不可抗力事件（如地震、洪水、战争、动乱等）导致工程部分或全部停工，且该事件发生在合同约定的工期范围内；(6)因业主或监理的错误指令、图纸错误或遗漏，导致乙方返工、修正或采取补救措施；(7)因现场发生的有害物质、文物、障碍物等非乙方预见的地下或地下设施，需要进行处理；(8)法律法规变化导致税费、价格等发生变化，且该变化使得乙方成本增加；(9)因业主原因导致工期延误，进而引发的相关成本增加或工期延长；(10)其他非因乙方原因、乙方不可预见且无法克服，并导致乙方直接损失或工期延误的事件或情况。第二条索赔程序2.1索赔意向通知：乙方在识别到可能发生本合同第一条所述索赔事件，并预计可能产生索赔时，应在事件首次发生后的[例如：7]个工作日内，向监理工程师（或主合同约定的其他指定人员，下同）发出书面索赔意向通知。该通知应简明扼要地说明事件发生的时间、地点、事件概述以及该事件可能造成的潜在影响（如工期延误、费用增加等）。若未能按期发出索赔意向通知，乙方将丧失就该事件提出索赔的权利，除非经业主书面同意例外。2.2索赔资料提交：乙方应在发出索赔意向通知后的[例如：28]个工作日内，或经监理工程师同意的其他合理期限内，向监理工程师提交正式的索赔报告及所有支持性证据材料的完整副本。索赔报告应详细阐述索赔事件的事实和理由，明确说明索赔事件对工期和/或费用的具体影响，并提供计算索赔值的具体依据。支持性证据材料应包括但不限于：合同相关文件、往来函件、会议纪要、指令文件、照片、影像资料、工程进度记录、成本核算数据、市场报价单、供应商发票、额外工时记录、检验检测报告等，所有证据应清晰可辨，并与索赔报告内容对应。2.3监理工程师审查与确认：监理工程师在收到乙方提交的索赔报告及证据材料后，应在[例如：28]个工作日内进行审查和评估。审查内容包括：索赔事件的真实性、索赔理由的合同依据、索赔值的计算方法的合理性以及支持证据的充分性。监理工程师应通过同期记录、现场查勘、与乙方及业主沟通等方式获取必要信息，并在审查完成后，向乙方发出书面审查意见，包括批准的工期索赔天数、批准的费用索赔金额或不予批准及理由。2.4业主审批：监理工程师的审查意见应报送业主审批。业主应在收到监理工程师意见后的[例如：21]个工作日内，根据项目实际情况和管理要求，对索赔申请做出最终批准或否决的决定，并书面通知监理工程师。对于费用索赔，业主应在决定批准后，按照主合同约定的付款周期和流程，将批准的索赔费用支付给乙方。对于工期索赔，业主应在决定批准后，以书面形式确认延长的工期，并相应调整项目总工期。2.5索赔的时效性：乙方提出索赔主张的时效期限为自索赔事件首次发生之日起至工程竣工验收合格且结算完成之日止。对于每个具体的索赔事件，乙方必须在索赔意向通知发出后的[例如：28]个工作日内提交完整的索赔报告及证据，否则其该索赔事件的权利将予以放弃，除非获得业主的事先书面同意。第三条索赔值的计算3.1工期索赔：工期索赔值的计算应以监理工程师确认的事件影响天数或根据事件影响调整后与原计划工期的差异为准。对于需要计算额外工期的，应提供详细的进度计划和实际进度对比，以及事件影响分析。3.2费用索赔：费用索赔应基于实际发生的、由索赔事件直接导致的额外成本。计算应包括但不限于：(1)人工费：因索赔事件发生而额外投入的人工工日乘以合同约定的人工单价或实际发生的人工成本（需提供工时记录和支付凭证）。(2)材料费：因索赔事件额外消耗或需要采购的材料费用，包括材料费本身及相应的运杂费、仓储费等。应提供采购发票、入库单、领料单等证据，其价格应参考合同约定价格或合理市场价。损耗部分应按合同约定计算。(3)机械费：因索赔事件需要额外使用机械台班产生的费用，应提供机械租赁合同或台班使用记录，台班单价应参考合同约定价格或合理市场价。(4)管理费：根据主合同约定或双方协商的方式，对因索赔事件额外发生的管理费用进行计算。计算方法可参考合同约定的费率或实际增加的管理成本。(5)利润：对于费用索赔，是否包含利润以及计算方式，应依据主合同约定。若无约定，双方应在索赔处理中协商确定。所有费用计算均需提供清晰、合理的计算过程和有效的支持性证据，并得到监理工程师和业主的认可。第四条双方权利与义务4.1甲方的权利与义务：(1)甲方的权利：有权要求乙方提交索赔资料并配合审查；有权对索赔事件进行调查核实；有权按照本合同约定和主合同约定，对索赔申请进行审批；有权按照批准的金额和期限，向乙方支付索赔款项。(2)甲方的义务：应积极提供与索赔事件相关的背景资料和必要协助；应在收到乙方提交的符合要求的索赔报告后，在约定的期限内完成审查和审批程序；应按照批准的金额，按时足额支付索赔款项给乙方。4.2乙方的权利与义务：(1)乙方的权利：有权依据本合同和主合同约定，在发生索赔事件时提出索赔；有权要求甲方及时审批索赔申请；有权获得经批准的工期延长和费用补偿。(2)乙方的义务：应遵守主合同和本合同的各项约定；应在识别到索赔事件后及时发出索赔意向通知；应在规定期限内提交完整、准确的索赔报告及证据材料；应积极配合甲方或监理工程师对索赔事件的调查和审查工作；应保证索赔所依据的事实和证据真实可靠。第五条争议解决因本合同的订立、履行、解释、效力等发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[例如：项目所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。第六条其他6.1本合同是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本合同未约定的事项，均按照主合同的约定执行。主合同条款与本合同条款有冲突的，以本合同约定为准。6.2本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本合同一式[例如：肆]份，甲方执[例如：贰]份，乙