人工挖窝协议书

人工挖窝协议书甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：鉴于甲方有[具体项目名称]人工挖窝的需求，乙方具备相应的人工挖窝作业能力和经验，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就甲方委托乙方进行人工挖窝事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.挖窝地点：位于[详细地址]，该地点具体范围为[明确四至界限]。2.挖窝规格：窝的直径要求为[具体直径数值]厘米，深度要求为[具体深度数值]厘米。每个窝之间的间距应保持在[具体间距数值]厘米，确保分布均匀。3.挖窝数量：共计[具体数量]个。4.作业标准：挖出的土应整齐堆放在窝周边指定区域，不得随意散落影响周边环境。窝壁应保持垂直、光滑，底部平整。挖窝过程中应避免对周边已有的设施、植物等造成不必要的损坏。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的挖窝作业进行监督，提出合理的意见和建议。对乙方完成的挖窝工作成果进行验收，如不符合约定标准，有权要求乙方整改或返工。2.义务：向乙方提供准确的挖窝地点及相关要求，协助乙方做好前期准备工作，包括但不限于清除现场障碍物等。按照本协议约定及时支付乙方报酬。为乙方作业提供必要的便利条件，如提供水源等（如有需要）。（二）乙方权利义务1.权利：按照本协议约定获取报酬。在遇到不可预见、不可避免的困难或障碍影响作业时，有权要求甲方协助解决或调整作业方案。2.义务：按照本协议约定的规格、数量、作业标准等要求，组织具备相应技能和经验的人员进行人工挖窝作业。负责作业人员的安全管理，确保作业过程中人员安全，如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。在作业过程中接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。妥善保管作业过程中涉及的工具、设备等，如有损坏或丢失，自行负责修复或赔偿。作业完成后，清理现场，恢复周边环境原状（如因作业造成环境破坏）。三、报酬及支付方式1.报酬：甲方应向乙方支付的人工挖窝报酬总计为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式：本协议签订后[具体预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]），甲方应在协议签订之日起[预付款支付期限]内支付给乙方。乙方完成全部挖窝作业且经甲方验收合格后[具体验收款比例]作为验收款，即人民币[验收款金额]元（大写：[大写验收款金额]），甲方应在验收合格之日起[验收款支付期限]内支付给乙方。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定及时支付报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体逾期期限]日的，乙方有权暂停作业，并要求甲方支付已完成工作对应的报酬及违约金，同时承担乙方因此遭受的损失（包括但不限于停工损失、预期利益损失等）。若甲方未履行协助义务，导致乙方无法正常作业或作业延误，甲方应承担相应责任，赔偿乙方因此增加的费用和延误造成的损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议约定的规格、数量、作业标准等要求完成人工挖窝作业，乙方应负责整改或返工，直至符合约定标准。如因乙方原因逾期完成作业，每逾期一日，应按照报酬总额的[具体逾期作业违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体逾期期限]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照报酬总额的[具体违约赔偿比例]向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于工期延误损失、另行委托他人作业的额外费用等）。若乙方在作业过程中发生安全事故或因乙方原因造成周边设施、植物等损坏，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于人身伤亡赔偿、财产损失赔偿等，如因此给甲方造成其他损失，乙方也应一并赔偿。若乙方擅自将本协议项下的作业任务转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任，乙方应按照报酬总额的[具体违约赔偿比例]向甲方支付违约金，同时返还已支付的预付款。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本