2025国开(电大)本科《建设监理》形考任务参考题库及答案

2025国开(电大)本科《建设监理》形考任务参考题库及答案一、建设工程监理基本制度与法律环境1.【单选】根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），监理实施细则应在相应工程施工开始前由（）编制完成并报总监理工程师审批。A.监理员B.专业监理工程师C.总监代表D.建设单位项目负责人答案：B解析：规范3.2.4条明确“专业监理工程师应编制监理实施细则”，总监理工程师负责审批。A项监理员无编制资格；C项总监代表只能代行部分职责，不能取代专业监理工程师；D项属于建设单位人员，无监理文件编制义务。2.【多选】下列属于强制监理范围的有（）。A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用外国政府援助资金的工程E.农民自建的2层住宅答案：ABCD解析：《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第86号）第四条、第五条、第六条、第七条分别列出A—D项；E项不属于“公用事业工程”或“住宅工程”范畴，且层数低于3层，规模未达标准。3.【判断】监理企业资质被撤回后，企业可在3个月后重新申请原等级资质。（）答案：错误解析：《工程监理企业资质管理规定》第三十五条：资质被撤回的企业，自撤回之日起1年内不得再次申请同类别、同等级资质。4.【案例分析】某市政道路工程，建设单位以“工期紧”为由，要求总监理工程师在图纸未经审查合格的情况下签发开工令。总监理工程师拒绝，建设单位遂以“监理不作为”为由，致函监理公司要求更换总监。问题：（1）总监理工程师拒绝签发开工令是否妥当？（2）建设单位是否有权单方面更换总监？答案：（1）妥当。依据《建筑法》第七条、《建设工程质量管理条例》第十一条，施工图设计文件未经审查合格不得使用，监理签发开工令属于违法行为。（2）无权单方面更换。依据《建设工程监理规范》3.1.5条，建设单位对总监理工程师的更换应征得监理单位书面同意，并报建设行政主管部门备案；若监理单位无过错，建设单位不得借故更换。二、监理组织与人员职责5.【单选】项目监理机构中，负责签发《工程暂停令》的是（）。A.专业监理工程师B.总监代表C.总监理工程师D.监理员答案：C解析：只有总监理工程师有权签发《工程暂停令》，见《建设工程监理规范》3.1.3条。6.【多选】下列属于总监理工程师应履行的职责有（）。A.组织编制监理规划B.审批施工组织设计C.调解建设单位与施工单位的合同争议D.检查监理人员工作E.签发工程款支付证书答案：ABDE解析：C项“调解合同争议”属于仲裁或司法途径，监理只能“协调”而非“调解”，规范3.1.3条未赋予总监理工程师司法意义上的调解权。7.【简答】简述总监代表的设立条件及权限限制。答案：设立条件：当总监理工程师需要离开施工现场超过3天时，监理单位应书面通知建设单位并征得同意后，方可指定1名具有相应资格的专业监理工程师担任总监代表。权限限制：总监代表只能代行部分职责，不得行使以下权力：①签发工程开工令、暂停令、复工令；②签发工程款支付证书；③审核确认竣工结算；④调解重大质量、安全事故争议。三、监理规划与实施细则8.【单选】监理规划应在（）报送建设单位。A.签订监理合同后15天内B.第一次工地会议前C.收到施工图纸后7天内D.开工报告批准后答案：B解析：《建设工程监理规范》3.2.3条：监理规划应在第一次工地会议召开前报送建设单位。9.【多选】监理实施细则应包括的主要内容有（）。A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理控制要点及目标值D.监理工作方法及措施E.监理费报价明细答案：ABCD解析：E项“监理费报价明细”属于商务标内容，不应出现在技术文件实施细则中。10.【案例分析】某高层住宅项目，监理实施细则中未写入“铝模+爬架”施工工艺的控制要点，导致施工过程中出现模板整体偏移30mm的质量事故。问题：监理机构应承担什么责任？答案：监理机构对质量事故负“监理责任”。依据《建设工程质量管理条例》第三十八条，监理应“对施工质量实施监理并承担监理责任”。实施细则缺项属于监理工作疏漏，构成“未按监理规范实施监理”，主管部门可对监理单位处以罚款、扣分、限期整改；造成损失的，监理公司依法承担相应赔偿责任。四、施工准备阶段监理11.【单选】施工组织设计应由（）审批签字后报送项目监理机构。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.建设单位技术负责人D.总监代表答案：B解析：《建设工程监理规范》5.2.2条：施工组织设计由施工单位技术负责人审批签字并加盖公章后报送。12.【多选】第一次工地会议应包括的主要内容有（）。A.建设单位宣布对项目监理机构授权B.施工单位介绍施工准备情况C.监理单位介绍监理规划主要内容D.设计单位进行设计交底E.质监站宣布监督方案答案：ABC解析：D项设计交底应在图纸会审阶段完成；E项质监站监督方案由监督机构单独书面通知，不属于第一次工地会议议程。13.【判断】监理工程师对施工单位报送的《施工现场质量管理检查记录》只需签字确认，无需现场核查。（）答案：错误解析：规范5.2.4条要求监理工程师应对照条文逐项现场核查，确认符合要求后方可签字，否则应要求整改并重新报验。五、工程质量控制14.【单选】对涉及结构安全的试块、试件，监理应按规定进行（）。A.平行检验B.见证取样C.旁站D.巡视答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第三十一条：见证取样送检制度是法定要求。15.【多选】下列属于“旁站”关键工序的有（）。A.混凝土灌注桩浇筑B.钢结构厚板焊接首件C.屋面防水卷材铺贴D.外墙保温板粘贴E.室内墙面抹灰答案：ABC解析：D、E项不属于《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》附件所列必须旁站的范围。16.【案例分析】某框架梁C30混凝土试块28天强度试验结果仅达设计值的85%，施工单位提出用非破损回弹法检测实体强度，监理应如何处理？答案：监理应拒绝仅采用回弹法。依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015第7.1.3条，当试块强度不合格时，应采用“钻芯法”进行实体强度检测，回弹法仅可作为辅助手段；监理应下发《监理通知单》，要求施工单位委托具有资质的第三方检测机构进行钻芯取样，并根据检测结果由设计单位复核是否满足结构安全。若钻芯仍不合格，则应由施工单位提出加固处理方案，经设计、监理、建设单位确认后实施。六、工程造价控制17.【单选】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当投标报价中综合单价与招标控制价偏差超过（）时，评标委员会应要求投标人作出说明。A.±5%B.±10%C.±15%D.±20%答案：C解析：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013第9.3.2条。18.【多选】下列费用中，属于措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.计日工E.暂估价答案：ABC解析：D、E项属于其他项目费。19.【简答】简述工程变更估价“三原则”并举例说明。答案：原则1—“有相同按相同”：变更项目与清单已有项目特征一致，直接采用原综合单价。原则2—“无相同有类似按类似”：变更项目与清单项目施工工艺、材料相近，可参照类似项目单价调整。原则3—“无相同无类似按成本加利润”：无参照项目时，按招标时计价依据、消耗量定额、市场价格加约定利润率重新组价。示例：原清单有“C30梁混凝土”综合单价520元/m³，变更增加“C30板混凝土”，厚度、钢筋含量相同，则按原则1直接采用520元/m³；若变更为“C35梁混凝土”，则按原则2参照C30单价+水泥价差调整；若变更为“型钢混凝土梁”，无清单项，则按原则3重新组价。七、工程进度控制20.【单选】当采用前锋线法检查进度时，若实际进度前锋线落在检查日期左侧，表明（）。A.进度超前B.进度拖后C.进度正常D.无法判断答案：B解析：前锋线在左侧表示实际完成量少于计划量，进度拖后。21.【多选】下列属于进度控制经济措施的有（）。A.对工期提前给予奖励B.对拖期处以违约金C.增加夜间施工照明费D.采用网络计划技术E.变更设计缩短关键线路答案：AB解析：C项属于技术措施；D项属于管理措施；E项属于技术与管理结合措施。22.【案例分析】某项目合同工期400天，施工单位报送的网络计划关键线路为A—C—E—G，计划总工期380天，监理审批时发现工作E的持续时间被压缩为“0”天，形成“零箭线”。问题：监理应如何处理？答案：监理应退回进度计划并要求重新编制。依据《工程网络计划技术规程》JGJ/T121—2015，关键线路不得出现“零箭线”，否则网络逻辑错误，无法计算参数；监理应在《监理通知单》中明确指出“零箭线”违反网络计划技术规则，要求施工单位重新计算工作持续时间并提交修正后的网络图，确保关键线路真实、合理。八、安全生产监理23.【单选】依据《建设工程安全生产管理条例》，监理发现安全事故隐患应（）。A.立即报告建设单位B.要求施工单位整改，情况严重的要求暂停施工并报告建设单位C.直接下达停工令D.记录即可答案：B解析：条例第十四条赋予监理“要求整改或暂停施工并报告”的义务，C项“直接下达停工令”表述不完整，未体现“情况严重”条件。24.【多选】下列属于危险性较大的分部分项工程的有（）。A.开挖深度4.5m的基坑B.搭设高度18m的落地式脚手架C.采用起重机械安装的钢结构D.人工挖孔桩深度12mE.建筑幕墙安装答案：ABCD解析：E项幕墙安装未列入《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》附件范围，除非采用吊篮等特殊设备且技术复杂。25.【简答】简述安全监理“三同时”制度。答案：安全监理“三同时”指“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。监理应在设计阶段审查安全设施设计是否纳入主体设计；施工阶段检查安全设施与主体工程同步施工；竣工验收阶段核查安全设施是否同步完成并具备使用条件，确保安全生产设施与主体工程同时投入使用。九、合同管理与索赔26.【单选】根据《标准施工招标文件》，承包人提交索赔意向通知的时效为（）天内。A.7B.14C.28D.56答案：C解析：通用条款第23.1条。27.【多选】下列事件可构成承包人向发包人索赔成立的条件有（）。A.发包人延迟提供图纸B.不可抗力C.承包人施工机械故障D.监理指令错误E.承包人劳动力不足答案：ABD解析：C、E项属于承包人自身原因，索赔不成立。28.【案例分析】某工程因发包人设计变更导致关键工作停工5天，施工单位提出费用索赔：人工窝工费5万元、机械闲置费3万元、管理费1.5万元、利润1万元，合计10.5万元。监理应如何审核？答案：监理应依据合同约定的索赔计算原则审核：①人工窝工费：按合同人工单价×窝工工日×0.7系数（一般窝工不计利润）；②机械闲置费：按折旧台班费或租赁合同价；③管理费：仅计现场管理费，总部管理费需合同明确；④利润：因设计变更属发包人责任，可计取利润。监理应要求施工单位提供现场人员签到、机械租赁合同、折旧报表等证据，审核后确认合理索赔额为：人工5万×0.7=3.5万，机械3万，现场管理费1万，利润（3.5+3+1）×5%=0.375万，合计7.875万元，签发《费用索赔审核表》并报送建设单位。十、信息管理、资料与档案29.【单选】监理日志应由（）签