预付工程款协议书

预付工程款协议书甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[工程项目名称]的建设，乙方具备相应的工程承包资质和能力，愿意承包该工程项目。为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方预付乙方工程款事宜达成如下协议：一、工程项目概况1.项目名称：[工程项目名称]2.项目地点：[具体地点]3.项目内容及规模：[详细描述工程项目的具体内容、建设规模、结构形式、层数等]4.项目立项批准文号：[如有]二、预付款金额及支付方式1.预付款金额：人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。2.支付方式：甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将预付款一次性支付至乙方指定的银行账户。乙方指定账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：三、预付款用途预付款仅用于乙方为实施本工程项目而进行的前期准备工作，包括但不限于购买工程所需的原材料、设备、支付工人前期工资等直接与工程建设相关的费用，不得挪作他用。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方使用预付款的情况进行监督检查。在乙方未按照本协议约定使用预付款或出现其他违约行为时，有权要求乙方纠正违约行为或采取相应的补救措施，甚至有权暂停支付后续工程款。2.义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付预付款。协助乙方办理与工程项目相关的各种手续，提供必要的文件和资料。按照合同约定及时向乙方提供施工场地、施工条件等，并协调解决施工过程中可能出现的与周边环境、相邻关系等有关的问题。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定获取预付款。在甲方未按照本协议约定支付预付款时，有权要求甲方支付，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.义务按照本协议约定的用途使用预付款，确保专款专用。向甲方提供预付款使用情况的报告，包括资金使用明细、购买的原材料和设备清单等，每月[具体日期]前提交上一个月的报告。严格按照国家相关法律法规、工程建设标准和规范以及合同约定组织施工，确保工程质量和进度。在施工过程中，接受甲方及相关部门的监督检查，对提出的问题及时整改。负责施工现场的安全管理工作，承担施工过程中的安全责任，如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任及因此给甲方造成的损失。五、工程进度及工程款支付1.乙方应按照双方另行签订的工程承包合同约定的工程进度进行施工。2.甲方应根据工程进度和合同约定，在扣除预付款后，按照以下方式向乙方支付工程款：在工程完成[具体进度节点，如基础完工、主体结构完工等]后，支付至已完工程价款的[X]%；在工程竣工验收合格后，支付至工程总价款的[X]%；剩余工程价款作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付预付款或工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金，同时甲方应承担乙方因此而遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、机械设备租赁费用增加等。若甲方无故干涉乙方正常施工，或未履行协助乙方办理相关手续、提供施工条件等义务，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此而遭受的全部损失，并按照工程总价款的[X%]向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的用途使用预付款，甲方有权要求乙方限期改正，并追回挪用的预付款。乙方应在接到甲方通知后的[X]个工作日内将挪用的预付款归还至甲方指定账户，并按照挪用金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方逾期未改正或未归还挪用的预付款，甲方有权暂停支付后续工程款，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方未按照工程承包合同约定的工程进度施工，导致工期延误的，每延误一日，应按照工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除工程承包合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应承担甲方因此而遭受的全部损失，包括但不限于另行发包工程的差价损失、因工期延误导致的预期利益损失等。若乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准规范，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量要求。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。同时，乙方应按照工程总价款的[X%]向甲方支付违约金。七、争议解决1.协商解决：本协议履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼管辖：双方约定，如因本协议发生争议提起诉讼，由[具体法院名称]管辖。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可