工期节点协议书

工期节点协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方[具体工程项目名称]的建设需要，乙方具备完成该项目相应工作的能力和资质，甲乙双方经友好协商，就该项目工期节点相关事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.项目名称：[具体工程项目名称]2.项目内容：涵盖[详细列举项目所包含的各项具体工作内容，如工程设计、施工、设备采购与安装等]3.项目地点：[明确项目所在具体地理位置]二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进度、质量等进行监督检查，提出意见和建议。按照本协议约定，对乙方完成的工作成果进行验收。在乙方出现违约行为时，有权依据本协议要求乙方承担违约责任。2.义务按照本协议约定，向乙方提供开展工作所需的相关资料和信息。协助乙方协调与项目相关的其他单位或个人的关系，保障乙方工作的顺利进行。按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付相应款项。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和信息，协助协调工作关系。按照本协议约定，获取相应的工作报酬。在甲方出现违约行为时，有权依据本协议要求甲方承担违约责任。2.义务组建专业的项目团队，配备具备相应资质和经验的人员，确保工作顺利开展。按照国家相关法律法规、行业标准以及本协议约定的质量要求，完成各项工作任务。制定详细的工作计划和进度安排，严格按照工期节点要求组织施工或提供服务。定期向甲方汇报工作进展情况，及时反馈工作中遇到的问题和困难，并积极采取措施解决。对甲方提供的资料和信息予以保密，不得泄露给任何第三方。在项目完成后，负责清理现场，恢复原状。三、工期节点安排（一）总工期本项目总工期为[X]天，自本协议生效之日起计算。（二）具体工期节点1.节点一：在协议生效后[X]天内，乙方应完成[具体工作内容1]，并提交相关成果文件供甲方审核。2.节点二：在节点一通过审核后的[X]天内，乙方应完成[具体工作内容2]，并确保该部分工作质量符合要求。3.节点三：在节点二完成后的[X]天内，乙方应完成[具体工作内容3]，并组织甲方进行阶段性验收。4.……（根据项目实际情况，依次详细列出各个工期节点及对应的工作内容和时间要求）（三）工期调整1.如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，则工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件发生或甲方原因导致延误情况出现后的[X]天内，书面通知甲方，并提供相关证明文件。2.如因乙方自身原因导致工期延误，乙方应采取积极措施加快进度，尽量减少延误时间。如延误超过[X]天，每延误一天，乙方应按照本协议约定的总金额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。四、质量要求1.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准以及本协议约定的质量要求进行工作。工作成果应符合[具体质量标准，如达到[具体质量等级]、满足[相关规范要求]等]。2.在工作过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方的质量监督检查。如发现质量问题，乙方应及时整改，直至符合要求。3.工作完成后，乙方应向甲方提交质量合格证明文件。甲方有权对工作成果进行验收，如验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至通过验收，并承担因返工给甲方造成的损失。五．付款方式及时间1.预付款：在本协议签订后的[X]天内，甲方支付项目总金额的[X%]作为预付款，即人民币[X]元。2.节点付款：在节点一工作成果经甲方审核通过后的[X]天内，甲方支付项目总金额的[X%]，即人民币[X]元。在节点二工作完成并通过阶段性验收后的[X]天内，甲方支付项目总金额的[X%]，即人民币[X]元。……（根据工期节点依次列出每个节点对应的付款比例和金额）3.尾款：在项目全部完成并通过甲方最终验收后的[X]天内，甲方支付剩余款项，即项目总金额的[X%]，人民币[X]元。4.乙方应在每次申请付款前，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金，同时甲方还应承担乙方因暂停工作而遭受的损失。2.若乙方未按照本协议约定的工期节点完成工作任务，每逾期一天，应按照本协议约定的总金额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误导致项目无法按时交付，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方未按照本协议约定的质量要求完成工作成果，甲方有权要求乙方返工直至符合要求，由此产生的费用由乙方承担。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。4.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应补足差额部分。5.如一方违反本协议其他条款约定，应承担因此给对方造成的全部损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法