工地木工协议合同

工地木工协议合同甲方（雇主）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（木工）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方有工地木工工作需求，乙方具备相应木工技能和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，达成如下协议：一、协议标的物或服务具体描述1.工作内容乙方负责甲方工地内木工相关工作，具体包括但不限于模板制作与安装、木方搭建、楼梯及门窗套等木工部分的施工。工作应严格按照建筑施工图纸及相关规范要求进行，确保工程质量符合标准。2.工作地点[详细工地地址]二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进行监督检查，提出合理的改进意见和要求。如乙方未按照约定履行义务，有权要求乙方采取补救措施或解除协议，并要求乙方承担相应责任。2.义务为乙方提供必要的工作条件，包括施工场地、施工图纸、水电供应等，并确保工作条件符合安全施工要求。按照本协议约定及时足额支付乙方报酬。负责协调与其他施工单位的关系，保障乙方施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定提供工作条件和支付报酬。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务乙方应具备从事木工工作所需的资质证书和技能水平，确保施工人员具备相应的安全生产知识和操作技能。严格遵守国家法律法规、行业规范以及甲方工地的各项规章制度，安全文明施工。在施工过程中，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。按照施工图纸及规范要求，保质保量完成木工工作任务。施工过程中应接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。负责施工所需工具、设备的配备及维护，但甲方提供的工具设备除外。妥善保管甲方提供的材料和设备，不得擅自挪用或损坏。如因乙方原因造成损失，乙方应负责赔偿。乙方应合理安排施工人员，确保施工进度。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。三、报酬及支付方式（一）报酬标准双方约定，甲方支付乙方的报酬为[具体金额]元/平方米（或按照实际工作量计算），此价格为固定包干价，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。（二）支付方式1.甲方应在每月[支付日期]根据乙方完成的工作量进行核算，并在核算后的[X]个工作日内支付乙方当月已完成工作量报酬的[X]%。2.在乙方完成全部木工工作任务，经甲方验收合格后，甲方应在验收合格后的[X]个工作日内支付剩余报酬。3.乙方应在每次领取报酬时向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付。四、工作期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，乙方应在接到甲方通知后的[X]日内进场施工。预计工作期限自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[X]天。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，且甲方有权扣除乙方部分报酬作为违约金。五、质量标准及验收1.质量标准乙方施工应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准，具体如下：[列举相关质量标准，如模板安装应平整、牢固，拼缝严密，误差符合规定范围等]2.验收乙方完成每一道工序后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。如验收合格，双方应签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。全部木工工作完成后，乙方应向甲方提交书面验收申请。甲方应在接到申请后的[X]个工作日内组织正式验收。验收合格后，双方签署最终验收报告；验收不合格的，乙方应负责无偿返工整改，直至达到验收标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任如果甲方未按照本协议约定按时足额支付乙方报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量的报酬及违约金。如因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方相应的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量要求。如因返工整改给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方未按照协议约定的工期完成工作任务，每逾期一日，应按照本协议总报酬的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的报酬，同时乙方应按照本协议总报酬的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方擅自将本协议项下的工作转包或分包给第三方的，甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的报酬，同时乙方应按照本协议总报酬的[X]%向甲方支付违约金。如乙方的转包或分包行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方违反国家法律法规、行业规范或甲方工地规章制度，导致发生安全事故或受到相关部门处罚的，乙方应承担全部责任及因此给甲方造成的损失。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具