接电施工协议书

接电施工协议书甲方：[甲方公司名称]统一社会信用代码：[甲方公司统一社会信用代码]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方公司联系电话]乙方：[乙方公司名称]统一社会信用代码：[乙方公司统一社会信用代码]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方公司联系电话]鉴于甲方有接电施工需求，乙方具备相关接电施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方接电施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[接电施工工程具体名称]2.工程地点：[接电施工具体地点]3.工程内容及要求：乙方负责按照国家相关电气安装标准及甲方要求，完成从[电源接入点具体位置]到[用电设备安装位置]的接电施工工作，包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、电气设备调试等。接电施工应确保电力供应安全、稳定、可靠，满足甲方生产或使用需求。电缆规格需符合[具体电缆规格要求]，配电箱应具备[配电箱相关功能及性能要求]，电气设备调试应达到[调试合格标准]。4.工程期限：本工程预计开工日期为[预计开工日期]，预计竣工日期为[预计竣工日期]，总工期为[工期天数]天。如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延误，工期相应顺延。乙方应在上述因素消除后及时书面通知甲方，并提交工期顺延申请及相关证明材料，经甲方确认后工期顺延。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任，采取有效措施加快施工进度，确保工程按时竣工，否则每延误一天，应按照合同总金额的[延误违约金比例]向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总金额的[违约金上限比例]。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准规范进行施工。有权根据工程实际情况，对工程内容、施工方案等进行合理调整，但应提前通知乙方，并给予乙方合理的准备时间。有权在乙方施工质量不符合要求或未按照合同约定履行义务时，要求乙方整改或采取补救措施，直至达到合同要求。2.义务：向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于用电设备清单、用电负荷要求、施工现场平面图等，确保资料真实、准确、完整。协助乙方办理施工过程中涉及的相关审批手续，提供必要的协助和支持，如协调与其他施工单位的关系等。按照合同约定的付款方式和时间，及时向乙方支付工程款。在施工现场为乙方提供必要的施工条件，如施工场地、临时水电接入等，并承担因甲方原因导致的施工条件不具备而给乙方造成的损失。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和协助，确保施工顺利进行。有权根据工程实际情况，在符合合同约定和相关标准规范的前提下，合理调整施工方案，但应提前通知甲方，并经甲方书面同意。有权按照合同约定收取工程款。2.义务：具备承接本接电施工工程的相应资质和能力，提供有效的资质证书等证明文件供甲方查验。严格按照国家相关电气安装标准、行业规范及本合同约定进行施工，确保施工质量和安全。施工过程中应遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，保护环境。制定详细的施工计划和施工方案，并提交甲方审核。施工计划应明确各阶段的施工任务、时间节点和责任人等，施工方案应符合工程实际情况和相关标准规范要求。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，确保施工过程中无安全事故发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡、财产损失等赔偿责任，以及因此给甲方造成损失时的赔偿责任。负责施工过程中的材料采购、设备租赁等工作，确保所采购的材料和租赁的设备符合质量要求和工程需要。材料和设备进场时应提供质量合格证明文件，并按照甲方要求进行检验和验收。在施工过程中，如发现图纸或现场实际情况与合同约定不符，应及时通知甲方，并提出解决方案。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程内容。工程竣工后，按照国家相关验收标准和本合同约定进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收申请报告及相关竣工资料。竣工资料应包括但不限于施工图纸、施工记录、材料设备清单、调试报告、质量检验报告等，确保资料真实、完整、有效。工程竣工验收合格后，负责对工程进行保修。保修期按照国家相关规定执行，在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程出现故障或损坏，乙方应在接到甲方通知后[保修响应时间]小时内到达现场进行维修，如因乙方原因未能及时维修给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。三、工程款支付1.合同总金额：本接电施工工程合同总金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，除因甲方原因导致工程变更外，不因任何因素调整。2.付款方式：合同签订后，甲方支付合同总金额的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度达到[工程进度节点描述]后，甲方支付合同总金额的[进度款比例]作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总金额的[验收款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总金额的[质保金比例]作为质保金，在质保期满后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，由此导致的付款延误及其他损失由乙方自行承担。四、工程验收1.验收标准：本工程验收应按照国家相关电气安装标准、行业规范及本合同约定的工程内容及要求进行。乙方应确保接电施工工程的各项指标符合验收标准，包括但不限于电缆敷设规范、配电箱安装要求、电气设备性能指标、电力供应稳定性等。2.验收程序：工程竣工后，乙方应首先进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收申请报告及相关竣工资料。甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在[验收期限]天内组织相关人员进行验收。验收人员包括甲方代表、技术专家等，必要时可邀请相关专业机构参与验收。验收过程中，如发现工程存在质量问题或不符合合同约定的情况，甲方有权要求乙方限期整改，整改完成后重新进行验收。乙方应承担因整改导致的费用和工期延误责任。工程经甲方验收合格后，双方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方要求继续整改直至验收合格，否则乙方应承担相应违约责任。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定向乙方支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的工程款及违约金，同时甲方应承担因暂停施工给乙方造成的损失。若甲方未按照合同约定提供施工所需资料或协助办理相关审批手续，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、材料设备闲置损失等，并相应顺延工期。若甲方擅自变更工程内容或要求乙方违反合同约定及相关标准规范进行施工，乙方有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。如因甲方原因给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的资质、标准、规范、施工计划和施工方案进行施工，导致工程质量不符合要求或工期延误，乙方应负责无偿整改直至达到合同要求，并承担相应的违约责任。整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总金额的[违约解除合同违约金比例]向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方未按照合同约定提供合格的材料和设备，或在施工过程中偷工减料，甲方有权要求乙方更换合格的材料和设备，重新施工，并承担因此增加的费用和工期延误责任。如因乙方提供的材料和设备问题导致工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方及第三方的损失、承担法律责任等。若乙方未按照合同约定履行安全管理义务，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡、财产损失等赔偿责任，以及因此给甲方造成损失时的赔偿责任。同时，甲方有权视情节轻重扣除乙方部分或全部工程款，并要求乙方承担相应的违约责任。另外，乙方还应按照国家相关法律法规的规定接受有关部门的处罚。若乙方未按照合同约定提交竣工验收申请报告及相关竣工资料，或提交的资料不符合要求，导致工程无法按时验收，乙方应承担因此给甲方造成的损失，并按照合同总金额的[延误验收违约金比例]向甲方支付违约金。在乙方提交合格的竣工资料并完成整改后，甲方才组织验收，由此导致的验收延误及其他损失由乙方自行承担。若乙方未按照合同约定履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担。乙方应在接到甲方通知后[保修响应时间]小时内到达现场维修，否则每延误一天，应按照维修费用的[延误维修违约金比例]向甲方支付违约金。如因乙方未及时维修给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。六、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其