校园草坪改造合同范本

校园草坪改造合同范本甲方：名称：[学校名称]法定代表人：[姓名]地址：[学校地址]联系方式：[联系电话]乙方：名称：[草坪改造公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方校园草坪需要进行改造，乙方具备相关草坪改造的专业能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就校园草坪改造事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.草坪改造范围本次校园草坪改造范围涵盖学校[具体校区名称]内的[草坪区域详细位置及面积说明]草坪。该草坪长期使用后出现斑秃、退化等问题，影响校园整体美观及使用功能，需要进行全面改造。2.改造内容草坪清理：清除现有草坪上的杂草、杂物及枯死草皮，深度清理至原土层面，确保施工场地干净整洁。土壤改良：对草坪区域土壤进行检测分析，根据土壤状况添加适量的有机肥、腐叶土等改良剂，改善土壤肥力和透气性，使其达到适宜草坪生长的条件。草坪铺设：选用优质的[草坪品种名称]草皮，按照科学合理的铺设方式进行铺设，确保草坪铺设紧密、平整，无明显缝隙和高低不平现象。铺设过程中要注意草皮的方向一致性，保证整体美观。灌溉系统安装：在草坪区域内安装一套先进的灌溉系统，包括喷头、管道、阀门等设备。灌溉系统应具备均匀喷水、定时定量灌溉等功能，能够满足草坪生长不同阶段的水分需求。排水系统优化：对草坪现有排水系统进行检查和评估，如有堵塞或排水不畅的情况，进行疏通和优化改造。确保在降雨或灌溉后，草坪区域内积水能够及时排出，避免因积水导致草坪病害等问题。3.质量标准草坪铺设完成后，草坪覆盖率应达到[X]%以上，草皮色泽均匀，无明显病虫害迹象，草坪平整度误差不超过[具体毫米数]。灌溉系统安装完毕后，应进行全面的试水调试，确保喷头喷洒范围均匀，无漏水现象，灌溉系统的定时定量控制准确无误。排水系统优化后，排水坡度符合设计要求，排水顺畅，在降雨量达到[X]毫米/小时的情况下，草坪区域内积水能够在[具体时间]内排尽。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的草坪改造工作进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定的标准和质量要求进行施工。有权在乙方施工过程中，对发现的不符合合同约定或者质量问题的部分，要求乙方及时整改或返工。有权根据实际情况，在不影响合同主要目的实现的前提下，对合同约定的草坪改造范围、内容等进行合理调整，但应提前通知乙方，并签订书面补充协议。2.义务向乙方提供校园草坪改造所需场地及相关资料，包括但不限于校园规划图纸、现有草坪状况资料等，协助乙方进行施工前的准备工作。按照合同约定的时间和方式向乙方支付改造费用，确保乙方施工资金的及时到位。在乙方施工期间，协调学校内部相关部门和人员，为乙方施工提供必要的便利条件，避免因学校内部因素对施工造成干扰。负责对改造后的草坪进行验收，并在验收合格后及时签署验收文件。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付改造费用，在甲方未按时支付的情况下，有权暂停施工，并要求甲方承担因停工造成的损失。根据合同约定及甲方提供的资料，自主组织施工队伍和施工设备，按照科学合理的施工方案进行草坪改造工作。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致施工无法正常进行的情况，有权要求甲方给予合理的工期顺延，并承担相应的损失赔偿责任。2.义务严格按照合同约定的标的物或服务具体描述及质量标准进行施工，确保草坪改造工作的质量和进度。制定详细的施工计划和安全保障措施，在施工过程中遵守国家法律法规及学校的相关规章制度，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中所需的材料、设备的采购和运输，并保证所采购的材料、设备符合合同约定的质量要求。在施工期间，定期向甲方汇报施工进展情况，接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。施工完成后，负责清理施工现场，做到工完场清，并按照合同约定的时间向甲方提交验收申请报告。三、费用及支付方式1.改造费用本校园草坪改造项目总费用为人民币[X]元（大写[大写金额]）。该费用为固定总价，包含完成本合同约定的草坪改造范围内所有工作的费用，除因甲方原因导致的变更外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写[大写金额]）。草坪铺设完成并经甲方初步验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写[大写金额]）。灌溉系统安装、排水系统优化等全部改造工作完成，经甲方最终验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的剩余[X]%，即人民币[X]元（大写[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.本校园草坪改造项目工期自合同签订之日起开始计算，总工期为[X]天。2.乙方应按照合同约定的工期组织施工，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。3.如因甲方原因、不可抗力因素或其他非乙方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付改造费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方无法正常施工或施工延误的，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、材料设备积压损失等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到合同要求，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍不符合质量标准，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定在工期内完成草坪改造工作，除按照本合同约定承担工期延误违约金外，还应承担因工期延误给甲方造成的其他直接损失。乙方违反合同约定，擅自将本合同项下的草坪改造工作转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，