机械拆除安全合同范本

机械拆除安全合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有[具体拆除项目名称]的机械拆除需求，乙方具备相应的机械拆除资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方委托乙方进行机械拆除工作事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.拆除范围甲方委托乙方拆除位于[拆除地点详细地址]的[具体建筑物名称或设施名称]，拆除内容包括但不限于建筑物主体结构、附属设施、设备基础等。具体拆除范围以双方现场共同确认的范围为准。2.拆除要求乙方应按照国家相关安全标准和规范，采用专业的机械设备和工具进行拆除作业，确保拆除过程安全、高效。拆除过程中产生的建筑垃圾应及时清理并运输至甲方指定的地点进行妥善处理，不得随意堆放，影响周边环境。乙方在拆除过程中应尽量减少对周边建筑物、设施及环境的影响，如因乙方原因造成第三方损失由乙方承担全部责任。3.拆除期限本拆除工程自[预计开工日期]开始，至[预计竣工日期]结束，总工期为[工期天数]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在开工前制定详细合理的施工进度计划，并提交给甲方审核。在施工过程中，乙方应严格按照进度计划组织施工，确保按时完成拆除任务。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的拆除工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行拆除作业。有权知晓拆除工作的进展情况，定期获取相关报告。2.义务向乙方提供拆除范围内的相关图纸、资料等，协助乙方了解拆除对象的具体情况。负责协调拆除现场周边关系，确保拆除工作顺利进行。按照合同约定及时支付拆除费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付拆除费用。在拆除工作中遇到重大问题或不可抗力等情况时，有权要求甲方给予协助和支持。2.义务乙方必须具备合法有效的机械拆除资质证书，并向甲方提供相关证明文件。负责制定详细的拆除施工方案，包括安全保障措施、环境保护措施、施工进度计划等，并提交给甲方审核。施工方案应符合国家法律法规及行业标准的要求，确保拆除工作安全、有序进行。组织专业的施工队伍进行拆除作业，施工人员应具备相应的技能和经验，并遵守安全操作规程。乙方应对施工人员进行安全教育培训，为施工人员配备必要的安全防护用品。在拆除作业前，对拆除现场及周边环境进行详细勘察，制定安全防范措施，设置明显的警示标志，防止无关人员进入拆除现场。负责拆除过程中的安全管理工作，确保拆除作业符合安全标准。如发生安全事故（包括但不限于人员伤亡、财产损失等），乙方应立即采取措施进行救援和处理，并承担全部责任。同时，乙方应在事故发生后及时通知甲方，并按照国家相关规定向有关部门报告。按照环保要求，对拆除过程中产生的噪声、粉尘等污染物进行有效控制，减少对周边环境的影响。拆除工作完成后，负责对拆除现场进行清理和平整，恢复至甲方满意的状态。定期向甲方汇报拆除工作进展情况，及时反馈拆除过程中出现的问题及解决方案。拆除工作结束后，向甲方提交拆除工作总结报告及相关资料。三、拆除费用及支付方式（一）拆除费用经双方协商，本机械拆除工程的总费用为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部拆除工作所需的一切费用，除因甲方原因导致的工程变更外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付拆除费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]）。2.拆除工作完成[X]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付拆除费用的[进度款比例]，即人民币[进度款金额]元（大写：[大写进度款金额]）。3.拆除工作全部完成，经甲方验收合格且乙方提交全部竣工资料后，甲方向乙方支付剩余拆除费用，即人民币[尾款金额]元（大写：[大写尾款金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定按时支付拆除费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]日的，乙方有权暂停拆除工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工损失、窝工损失、预期利润损失等）。2.若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定的拆除范围、要求或期限进行拆除工作，甲方应承担乙方因此增加的费用及造成的损失（包括但不限于工期延误损失、设备闲置损失、人员窝工损失等）。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的资质要求、安全标准、拆除范围、要求或期限进行拆除工作，乙方应立即整改，并承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于工期延误损失、质量问题导致重新拆除的费用、第三方索赔费用等）。如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照合同总金额的[违约解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。2.若乙方在拆除过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部法律责任和赔偿责任，包括但不限于医疗费、误工费、伤残赔偿金、死亡赔偿金、财产修复或赔偿费用等。同时，乙方应负责处理事故的善后事宜，消除事故影响。如因安全事故给甲方造成其他损失（包括但不限于声誉损失、行政处罚损失等），乙方应一并赔偿。3.若乙方未按照合同约定清理和运输建筑垃圾，或未对拆除现场进行清理和平整，乙方应负责立即整改，并承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于环境卫生罚款、第三方索赔费用等）。4.若乙方违反合同约定将拆除工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照合同总金额的[转包分包违约解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。同时，乙方应承担转包或分包行为给甲方造成的全部损失。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[双方持有份数]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致