施工暂估价合同范本

施工暂估价合同范本甲方（招标人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（中标人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体工程项目名称]的建设工程施工，乙方为具备相应施工资质的企业，双方经友好协商，就本工程施工暂估价部分达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：[详细描述工程的具体内容，包括但不限于建筑结构、层数、建筑面积、装修标准等][如有特定的工艺要求或设备安装等，需详细说明]4.工程立项批准文号：[立项批准文号]5.资金来源：[资金来源说明，如自筹、贷款等]二、暂估价项目及金额1.暂估价项目：[列出具体的暂估价项目，如某分项工程、某种设备采购、专业工程等][对于每个暂估价项目进行简要描述，说明其在整个工程中的作用和重要性]2.暂估价金额：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此暂估价金额为预估金额，最终结算金额以实际发生并经双方认可的金额为准。三、合同工期1.计划开工日期：[具体日期]2.计划竣工日期：[具体日期]3.总工期天数：[工期天数]天。具体开工日期以甲方书面通知为准，但总工期天数不变。乙方应在接到甲方开工通知后[X]天内组织人员和设备进场施工。四、质量标准1.工程质量应符合国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准的合格等级要求。2.乙方应按照设计图纸、施工规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权根据工程实际情况对暂估价项目进行调整，但应提前通知乙方。有权按照合同约定对乙方的工作进行验收，如验收不合格，有权要求乙方整改或返工。2.义务：负责办理工程建设相关的审批手续，提供施工场地及施工所需的资料。按照合同约定支付工程款。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好条件。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权根据工程实际情况提出合理的施工方案和建议。在施工过程中，如遇不可抗力或甲方原因导致工程停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务：按照合同约定及相关规范要求组织施工，确保工程质量、进度和安全。负责施工现场的管理，做好环境保护、文明施工等工作。按照甲方要求提供施工进度报表及相关资料。负责暂估价项目的采购、安装及调试等工作，确保所采购的材料、设备符合质量要求和工程需要。六、工程款支付1.预付款：合同签订后[X]天内，甲方向乙方支付暂估价金额的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报表，经甲方审核确认后，在次月[具体日期]前支付当月已完工程价款的[X]%。3.竣工结算款：工程竣工并通过验收后[X]天内，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到结算报告及资料后[X]天内完成审核，审核完毕后[X]天内支付至工程结算总价的[X]%。4.质量保证金：工程结算总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[具体质保期时长]年后，如无质量问题，甲方在[X]天内无息返还给乙方。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程变更或延误工期，应承担相应的经济损失，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方工程质量不符合合同约定，应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方未经甲方书面同意擅自将工程转包或分包的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日以上合同范本仅供参考，具体条款可根据实际