光伏发电项目合作合同协议（2025年能源版）

光伏发电项目合作合同协议（2025年能源版）合同双方信息甲方（投资者/开发商）：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]联系地址：[甲方联系地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系人电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（场地提供方/运营方）：[乙方公司全称或个人姓名]法定代表人/负责人：[乙方法定代表人/负责人姓名]注册地址/住所：[乙方注册地址/住所]联系地址：[乙方联系地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系人电话]统一社会信用代码/身份证号：[乙方统一社会信用代码/身份证号]合同背景与目的鉴于甲方拥有投资建设、运营光伏发电项目的资金、技术和管理能力；乙方拥有符合建设光伏发电项目要求的场地或相关资源；为响应国家关于发展可再生能源、优化能源结构的政策导向，促进双方合作共赢；甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就共同开发、建设和运营位于[项目具体地点]的光伏发电项目事宜，达成如下合作合同协议。合作范围与项目概况1.本合同项下的合作项目名称为：[项目完整名称]光伏发电项目（以下简称“本项目”）。2.本项目位于：[项目详细地理坐标或地址描述]。3.本项目初步规划装机容量为：[项目总装机容量，例如：XX兆瓦]。4.项目主要建设内容包括：光伏组件场区铺设、逆变器安装、升压站建设、电力线路铺设、监控系统安装及配套辅助设施等。5.项目初步采用的技术方案为：采用[具体组件类型，例如：单晶硅PERC组件]，系统配置[具体逆变器品牌型号]，预计系统发电效率达到[具体效率指标]%等。6.双方同意，在本合同有效期内，共同负责或协调本项目从前期开发、建设、并网直至后续运营管理的全过程。合同标的双方同意，以合作方式共同推进[项目完整名称]光伏发电项目的开发、建设（如约定）和/或运营（如约定），分享项目收益，承担项目风险。合同期限1.本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。2.本合同有效期为[XX]年，自合同生效之日起计算。3.合作项目的建设和运营期限（如与合同有效期不同）由双方另行协商确定，但不应违反本合同项下的各项约定。项目开发与建设1.项目开发责任分工：*甲方负责投入项目建设所需的主要资金，负责项目融资（如需）的组织与落实，负责项目公司（如设立）的注册与股权管理，负责项目所需的主要设备采购和工程建设的监督，负责取得项目建设和并网所需的全部政府批准、许可及授权（包括但不限于项目备案、环评、土地使用、电网接入批复等）。*乙方负责提供本项目所需的符合条件的场地，并保证其拥有合法的使用权或相关权利，负责协调场地周边关系，配合甲方办理土地使用及相关手续，根据约定承担项目建设相关费用（如土地征用、补偿费等）。2.投资比例与资金来源：*本项目总投资估算为人民币[总投资金额]元。甲方认缴出资比例为[甲方出资比例]%，认缴出资额为人民币[甲方出资金额]元；乙方认缴出资比例为[乙方出资比例]%，认缴出资额为人民币[乙方出资金额]元。*双方应按照本合同约定按时足额缴纳各自认缴的出资。甲方出资主要用于项目工程建设、设备采购等；乙方出资主要用于场地准备、相关手续办理等（根据实际情况约定）。*项目建设期间可能产生的贷款或其他融资，其产生的利息和本金的偿还责任按双方出资比例承担（或另行约定）。3.工程建设：*项目工程设计方案由[约定设计单位]设计，设计标准应符合国家及行业最新规范。*项目主要设备（如光伏组件、逆变器、变压器等）的采购应遵循公开、公平、公正的原则，由[约定采购方式，例如：招标、协商确定]的方式进行。甲乙双方可根据需要共同参与设备选型和技术确认。*项目施工由具备相应资质的施工单位承建，施工单位由[约定选择方式]确定。甲方负责对工程建设的质量、进度和安全生产进行主要监督，乙方配合进行场地协调和相关手续办理。*项目建设应严格按照批准的施工图纸和施工规范进行，确保工程质量达到国家及行业验收标准。4.并网与验收：*项目建成后，甲方负责组织并网接入申请及相关工作，确保项目按照国家电网公司相关规定并网。*项目并网后，由[约定验收主体，例如：国家电网公司或双方共同委托]组织竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入商业运营。运营与管理1.运营责任分工：*项目投入商业运营后，甲方负责组建或指定项目运营团队，负责电站的日常运行监控、设备维护保养（包括定期巡检、清洁、维修等）、安全管理工作，负责保险的续保等。*乙方根据本合同约定承担相应的运营管理责任（或根据约定由甲方统一管理，乙方配合），例如：保证场地条件的持续符合运营要求，协助处理可能出现的场地方纠纷等。*双方应共同制定项目运营管理制度，确保项目安全、稳定、高效运行。2.发电量分配/收益分配：*本项目产生的上网电量（或自发自用电量）由[约定计量方式，例如：双方协商委托、电力公司安装计量设备]进行计量。计量点位于[具体计量点位置，例如：逆变器输出端、升压站出口]。*双方同意，每月[具体日期]前根据计量数据计算当月净发电量。净发电量指项目总发电量扣除合理线损及自耗电（如约定）后的电量。*收益分配方式如下：每月净发电量按甲方占[甲方最终分配比例]%、乙方占[乙方最终分配比例]%的比例进行分配。具体分配时间和方式为：每月[具体日期]前，甲方负责将当月应分配给乙方的电费金额支付至乙方指定的银行账户：账号[乙方银行账号]，开户行[乙方开户银行名称]，收款人[乙方账户名]。*上述分配比例是基于项目在标准测试条件下的预期发电效率计算的，实际发电量与预期存在差异时，双方同意[约定具体调整方式，例如：维持比例不变，或根据实际发电量占比调整，或设定保底/封顶收益机制]。3.电费结算与支付：*电费结算周期为每月一次。每月[具体日期]前，双方根据当月计量数据和约定的电价标准（[约定电价标准，例如：国家补贴上网电价+当地分电价，或市场化交易价格]）计算当月电费。*甲方负责与电网公司（或购电主体）结算全部上网电费（或接收全部售电收入），并在结算完成后[具体天数，例如：5]个工作日内，将扣除乙方应得收益后的净金额支付给乙方。*如采用市场化交易模式，售电收入按双方约定比例进行分配。4.维护与保养：*双方同意，应按照设备制造商的推荐和行业标准，对项目设备进行日常维护和定期保养。*甲方负责承担项目设备的大修、中修和更新换代的费用。首次大修时间或标准为[约定具体条件]。*乙方应配合甲方进行维护保养工作，并承担因乙方原因导致的设备损坏的维修费用。财务与税务1.财务责任：项目开发建设期间的各项费用（包括但不限于设计费、工程款、设备款、手续费、融资利息等）由[约定承担方，例如：甲方承担，乙方承担其出资部分，或双方按比例承担]。项目运营期间的维护费、管理费、保险费等由[约定承担方，例如：甲方承担，乙方承担其收益分配前的合理支出部分]。2.税务承担：与本项目相关的各项税费（如增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等）由[约定承担方，例如：甲方负责申报缴纳，乙方承担其应税行为产生的税负]。保障与承诺1.履约保证：双方承诺将按照本合同约定，全面履行各自的权利和义务。任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。2.场地/资源承诺：乙方承诺其提供的场地符合本项目建设运营的要求，并保证在合同有效期内不会因任何权利纠纷而影响甲方的正常使用。如因乙方原因导致场地问题，甲方有权要求乙方解决或赔偿损失。3.政策符合性承诺：双方承诺将确保本项目的开发、建设和运营完全符合国家及地方现行的法律法规、政策要求。如遇政策变化，双方应协商调整合作方式或条款。4.信息提供承诺：双方应相互及时、真实、完整地提供履行本合同所必需的信息资料，包括但不限于财务报表、运营数据、政府批文等。违约责任1.若甲方未按本合同约定按时足额缴纳其出资，每逾期一日，应向乙方支付逾期出资额[约定利率，例如：万分之五]的违约金。逾期超过[约定天数，例如：30]日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。2.若乙方未能按时提供符合要求的场地或未配合完成相关手续，导致项目进度延误或甲方遭受损失，乙方应承担相应责任，赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。3.若甲方负责的项目建设、运营出现重大质量问题或安全事故，给乙方造成损失，甲方应承担赔偿责任。4.若双方未能按约定进行发电量结算或收益分配，每逾期一日，违约方应向守约方支付应付未付金额[约定利率，例如：万分之五]的违约金。5.任何一方违反保密条款约定，泄露对方商业秘密，应赔偿因此给对方造成的全部损失。6.双方同意，除本合同另有约定外，任何一方违反本合同项下的主要义务，导致合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的全部损失。不可抗力1.“不可抗力”是指双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为、法律变化等。2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[约定天数，例如：7]日内书面通知另一方，并提供相关证明。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担赔偿责任。争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[约定仲裁机构名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁，仲裁地点为[约定仲裁地点]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[项目所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。合同的生效、变更与解除1.本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。2.对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.除本合同另有约定外，出现以下情况之一，本合同可被解除：*双方协商一致同意解除；*因不可抗力导致合同目的无法实现；*一方严重违反本合同约定，致使合同目的无法实现，守约方有权解除；*双方约定的其他解除情形。保密条款1.本合同生效后，双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务信息、客户信息等）承担保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该商业秘密，但法律法规另有规定或有权机关依法要求披露的除外。3.本保密义务不因本合同的终止而失效，持续有效期限为本合同终止后[约定年限，例如：五]年。通知条款双方在本合同中载明的联系地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[约定天数，例如：3]日书面通知另一方。任何根据本合同发出的通知或文件，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本合同载明的联系地址或联系方式。通过专人递送的，送达之日视为送达；通过挂号信的，寄出后[约定天数，例如：3]日视为送达；通过传真或电子邮件发送的，发送成功之日视为送达。任何一方收到对方通知后，应及时确认。法律适用与管辖本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，适用本合同“争议解决”条