2025年监理工程师《合同管理》真题解析及参考答案

2025年监理工程师《合同管理》练习题解析及参考答案一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，选对得1分，选错或不选得0分）1.根据《标准施工招标文件》（2007版），关于“合同价格”的定义，下列说法正确的是（）。A.指中标通知书明确的签约合同价B.指承包人完成全部合同工作后发包人应付给承包人的金额C.指经审计后的竣工结算价D.指招标控制价与中标价之间的差额答案：B解析：合同价格=签约合同价+变更+索赔+价格调整等全部应付金额，是动态概念，非静态中标价，也非审计价或差额。2.某项目采用《标准设计施工总承包招标文件》（2012版），发包人要求“性能保证值”在竣工验收后第3年仍须达标，该要求应写入（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.通用合同条款D.发包人要求文件答案：D解析：性能保证期超过缺陷责任期的特殊要求属于“发包人要求”内容，不在通用条款默认范围。3.监理人对隐蔽工程重新检验，若重新检验合格，则由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构答案：B解析：监理人要求重新检验且结果合格，视为非承包人原因，费用和工期由发包人承担，依据《标准施工招标文件》第13.5.3项。4.根据《民法典》合同编，下列情形中，发包人可以解除合同的是（）。A.承包人擅自更换项目经理，更换后人员资格高于原项目经理B.承包人因疫情停工28天，疫情属不可抗力C.承包人转包全部工程D.监理人发出整改通知后，承包人3日内未整改完毕答案：C解析：转包属于严重违约，发包人可径行解除；A不构成根本违约；B可顺延工期；D需再次催告仍未整改方可解除。5.某施工合同约定价格调整公式采用造价信息价，基准日为2024年3月，结算月为2025年8月，则调差时应采用的信息价为（）。A.2024年3月B.2025年8月C.2024年3月与2025年8月两期差值D.2025年8月与基准年年度平均价差值答案：C解析：调差公式为P=P0×(A+B×Ft/F0)，F0取基准期，Ft取结算期，故采用两期差值。6.关于FIDIC《施工合同条件》（2017版）中“DAAB”的说法，正确的是（）。A.成员由工程师指定B.决定具有终局性，不得仲裁C.任一方不满决定可在28天内发出“不满通知”D.DAAB费用由承包人垫付答案：C解析：2017版引入DAAB替代DAB，决定非终局，28天内可提“不满通知”后进入仲裁；成员双方共同指定；费用双方均摊。7.某项目采用《标准监理招标文件》（2020版），监理人收到承包人索赔报告后，应在（）天内审查完毕并报送发包人。A.7B.14C.21D.28答案：B解析：2020版监理合同专用条款第3.4.2目明确14天审查期，与施工合同同步。8.根据《招标投标法实施条例》，招标人终止招标的，应退还投标人保证金及同期存款利息的最迟时点为（）。A.发布终止公告之日B.发布终止公告后5日C.发布终止公告后10日D.与投标人另行约定答案：B解析：条例第31条，终止招标后5日内退还保证金及利息。9.某工程采用固定总价合同，招标时提供了参考工程量清单，但注明“仅供参考”，则下列风险由承包人承担的是（）。A.地质条件与地勘报告不符B.清单中土方工程量偏差+15%C.发包人提供的基准点错误D.清单项目特征描述与图纸不符答案：B解析：参考清单不具约束力，工程量偏差风险由承包人承担；A、C、D属发包人风险。10.根据《标准施工招标文件》，承包人提交的最终结清申请单中不应包括（）。A.缺陷责任期内发生的修复费用B.发包人拖欠的预付款C.质量保证金返还D.履约保证金利息答案：D解析：履约保证金利息不在最终结清范围，属担保范畴，与工程款结算无关。11.某项目因发包人原因暂停施工56天，承包人可索赔的费用中不包括（）。A.现场管理费B.总部管理费C.保函手续费D.利润答案：D解析：暂停施工索赔一般不计利润，仅补偿成本；利润在变更或解除合同索赔中方可主张。12.根据《民法典》，建设工程合同无效但工程竣工验收合格，发包人应（）。A.按合同约定支付价款B.按定额支付价款C.参照合同约定折价补偿D.不支付价款答案：C解析：民法典第793条，合同无效但质量合格，可参照约定折价补偿，非“支付”而是“补偿”。13.某工程采用《标准设计施工总承包招标文件》，关于“发包人要求”错误的是（）。A.可提出功能要求B.可提出技术标准C.可指定专利产品唯一供应商D.可提出性能保证指标答案：C解析：指定唯一专利违反《招标投标法》第32条，构成限制竞争。14.监理人发现承包人未按设计图纸施工，应首先（）。A.签发停工令B.报告发包人C.签发监理通知单要求整改D.直接要求返工答案：C解析：监理程序为：监理通知单→整改复查→未改再停工，避免直接停工扩大损失。15.根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内提交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.56答案：C解析：通用条款第23.1款，28天内提交意向，逾期失权。16.某工程采用单价合同，结算时某分项工程实际工程量比招标工程量减少25%，且减少量超过合同约定的“合理幅度”，则该分项单价应（）。A.调高B.调低C.不变D.由双方重新协商答案：B解析：工程量大幅减少，单位成本上升，但依据《清单计价规范》9.3.3款，当工程量减少超过15%且影响单价，可协商调低，防止承包人超额收益。17.根据《标准监理招标文件》，监理服务期限自（）起算。A.合同签订日B.监理人收到预付款日C.监理进场日D.开工通知载明的开工日答案：C解析：2020版监理合同定义“监理服务期限”自监理人进场日开始，至缺陷责任期终止。18.某工程采用FIDIC银皮书（2017），关于“不可抗力”通知，承包人应在知道事件后（）天内提交。A.7B.14C.28D.42答案：B解析：银皮书第19.2款，14天内通知，逾期仅“减损”权利不失权。19.根据《保障农民工工资支付条例》，分包单位拖欠工资，总包单位（）。A.不承担责任B.承担50%责任C.承担先行清偿责任D.仅承担协调责任答案：C解析：条例第30条，总包先行清偿，再向分包追偿。20.某工程因承包人原因造成工期延误，发包人要求支付误期赔偿费，其性质属于（）。A.违约金B.损失赔偿金C.罚金D.定金答案：A解析：误期赔偿费为双方事先约定的违约金，非实际损失赔偿。21.根据《标准施工招标文件》，质量保证金最高扣留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%答案：B解析：国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》明确3%上限。22.某工程采用《标准施工招标文件》，承包人提出工程变更导致工期延长，监理人应在收到报告后（）天内审查并报发包人。A.7B.14C.21D.28答案：B解析：通用条款第15.3.2项，监理14天内审查。23.根据《民法典》，当事人就合同履行地点约定不明，且不能达成补充协议，建设工程合同应在（）履行。A.发包人住所地B.承包人住所地C.工程所在地D.合同签订地答案：C解析：民法典第511条，不动产项目以不动产所在地为履行地。24.某工程采用EPC总承包，发包人仅提供“业主要求”，设计风险由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计审查机构答案：B解析：银皮书核心精神：承包人承担设计、采购、施工全部风险，发包人仅对“业主要求”准确性负责。25.根据《标准施工招标文件》，下列关于“暂估价”说法正确的是（）。A.暂估价项目由发包人直接发包B.暂估价项目由承包人采购，价格按实结算C.暂估价项目必须招标D.暂估价项目由监理人定价答案：B解析：暂估价属承包人采购范围，最终价格按实际发生并经监理审核，依法必须招标的除外。26.某工程采用《标准施工招标文件》，承包人未在竣工图上加盖竣工图章，发包人可拒绝（）。A.竣工验收B.竣工付款C.最终结清D.退还履约保证金答案：B解析：竣工图是竣工付款的必要资料，缺失可拒付，但不影响竣工验收程序。27.根据《招标投标法》，评标委员会成员人数应为（）人以上单数。A.3B.5C.7D.9答案：B解析：法律第37条，5人以上单数，技术经济专家不少于2/3。28.某工程采用《标准施工招标文件》，发包人收到竣工付款申请单后应在（）天内完成审批。A.14B.28C.42D.56答案：B解析：通用条款第17.5.1项，发包人28天内审批，逾期视为同意。29.根据《标准监理招标文件》，监理人更换总监应提前（）天书面通知发包人。A.3B.7C.14D.28答案：B解析：2020版监理合同第2.3.3项，提前7天书面通知并征得同意。30.某工程因不可抗力导致合同解除，已完工程价款应（）。A.不予支付B.按合同约定支付C.按成本加利润支付D.按发包人审计价支付答案：B解析：不可抗力解除，已完部分仍按合同约定支付，未完部分双方免责。二、多项选择题（每题2分，共30分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均得0分）31.根据《标准施工招标文件》，下列属于“费用”组成的有（）。A.规费B.税金C.利润D.管理费E.材料价差答案：A、B、D解析：费用=直接费+间接费（含管理费）+规费+税金，不含利润与价差。32.下列情形中，承包人可以提出工期顺延的有（）。A.发包人延迟提供图纸B.承包人机械故障C.监理人指令暂停施工D.不可抗力E.承包人劳动力不足答案：A、C、D解析：B、E属承包人原因，不得顺延。33.根据FIDIC红皮书（2017），工程师的职责包括（）。A.签发付款证书B.决定索赔C.指定分包人D.解释合同E.签发接收证书答案：A、B、D、E解析：工程师无权指定分包人，仅可审查分包资格。34.根据《民法典》，合同无效的情形包括（）。A.恶意串通损害他人利益B.以虚假意思表示订立C.违反公序良俗D.重大误解E.乘人之危显失公平答案：A、B、C解析：D、E为可撤销，非无效。35.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人要求中可包括（）。A.功能需求B.技术标准C.限额设计指标D.竣工时间E.指定专利供应商名单答案：A、B、C、D解析：指定唯一专利供应商违法。36.关于“质量保证金”的说法，正确的有（）。A.可用保函替代B.缺陷责任期终止后28天内返还C.可随工程进度逐月扣留D.最高3%E.可用于维修承包人缺陷答案：A、C、D、E解析：返还时间为申请后14天内，非28天。37.根据《标准施工招标文件》，下列属于“暂列金额”使用范围的有（）。A.计日工B.工程变更C.现场签证D.索赔E.材料暂估价答案：A、B、C、D解析：暂估价属暂估价，非暂列金额。38.监理人签发暂停令的情形包括（）。A.承包人质量事故B.发包人资金未到位C.不可抗力D.承包人擅自夜间施工扰民被投诉E.发包人要求停工答案：A、C、D、E解析：资金不到位非监理人签发暂停令的直接依据。39.根据《招标投标法实施条例》，下列属于以不合理条件限制投标人的有（）。A.要求项目经理具有本地社保B.要求获得某行业协会奖项C.要求注册资本金等于招标项目估算价D.要求具有同类项目业绩E.要求联合体成员为同一法人答案：A、B、C、E解析：D为合理条件。40.根据《标准施工招标文件》，竣工结算资料包括（）。A.竣工图B.竣工验收报告C.质量保证金保函D.最终付款申请单E.工程量计算书答案：A、B、E解析：C、D为后续流程资料。41.下列关于“不可抗力”的说法，正确的有（）。A.需同时满足不可预见、不可避免、不可克服B.疫情一律构成不可抗力C.不可抗力导致费用各自承担D.不可抗力导致工期顺延E.不可抗力解除后合同自动终止答案：A、C、D解析：疫情需具体分析；解除后不一定终止，可继续履行。42.根据《标准监理招标文件》，监理人的义务包括（）。A.编制监理规划B.审核竣工结算C.签发开工令D.替代承包人返工E.调解合同争议答案：A、B、C、E解析：D属承包人责任。43.根据《保障农民工工资支付条例》，总包单位应（）。A.开设农民工工资专用账户B.代发分包人员工资C.存储工资保证金D.与分包签订代发协议E.将人工费分账管理答案：A、B、C、D、E解析：全部正确。44.根据《标准施工招标文件》，下列属于“计日工”计价前提的有（）。A.监理人指令B.发包人同意C.承包人每日报送签证D.事后补报签证E.列明工种、数量、单价答案：A、B、C、E解析：D逾期补报可拒绝。45.根据FIDIC银皮书，承包人可索赔利润的情形包括（）。A.发包人违约B.不可抗力C.法律变更D.发包人风险事件E.承包人风险事件答案：A、C、D解析：B、E一般不可索赔利润。三、案例分析题（共40分）【案例一】（20分）背景：某市政道路工程采用《标准施工招标文件》（2007版），签约合同价12000万元，工期18个月。施工过程中发生如下事件：事件1：2025年4月，发包人延迟提供施工场地30天，导致关键线路延误。事件2：2025年6月，承包人因钢筋品牌变更提出变更估价，原清单单价4500元/t，变更后品牌市场价为4800元/t，监理人审核认为变更品牌性能优于原要求，同意变更。事件3：2025年8月，因暴雨导致现场停工7天，承包人提出不可抗力索赔，要求补偿窝工费50万元、工期顺延7天。事件4：2025年10月，发包人要求增加500m人行道，双方按计日工方式计价，最终签证人工600工日、单价200元/工日，材料费12万元，机械台班50台班、单价800元/台班。问题：1.事件1中，承包人可提出哪些索赔？说明理由。（4分）2.事件2中，变更单价应如何确定？说明理由。（4分）3.事件3中，监理人应如何审批？说明理由。（4分）4.事件4中，计日工价款为多少？列出计算过程。（4分）5.若工程最终结算价12800万元，质量保证金应扣留多少？何时返还？（4分）参考答案与解析：1.可索赔工期30天、费用（现场管理费、总部管理费、保函手续费等）。理由：发包人延迟提供场地属违约，关键线路延误，依据第11.3款。2.应按“有适用按适用，无适用按类似，无类似按成本加利润”原则，原单价4500元/t仍适用，因变更品牌性能更优但工作内容未变，且市场价波动未超合同约定的±5%风险幅度，故维持4500元/t。3.暴雨属不可抗力，监理人应批准工期顺延7天；费用部分，依据第21.3款，各自承担，窝工费由承包人承担，不予补偿。4.计日工价款=600×200+120000+50×800=120000+120000+40000=280000元。5.质量保证