水渠加固协议书

水渠加固协议书甲方：[甲方姓名/名称]统一社会信用代码：[甲方代码]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方姓名/名称]统一社会信用代码：[乙方代码]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲方拥有水渠需要进行加固，乙方具备水渠加固的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就水渠加固事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.水渠现状甲方所有的水渠位于[水渠具体位置]，全长[X]米，宽[X]米，深[X]米。该水渠主要用于农田灌溉，由于长期使用及自然因素影响，部分渠段出现了渗漏、坍塌等问题，严重影响了灌溉功能及水渠的安全性。2.加固内容乙方负责对甲方的水渠进行全面加固，具体包括但不限于：对渗漏部位进行防渗处理，采用[具体防渗材料及工艺，如铺设防渗膜并密封处理]，确保水渠不再出现渗漏现象。对坍塌及损坏的渠壁、渠底进行修复和加固，根据实际情况采用[合适的加固方式，如浇筑混凝土加固、砌石加固等]，增强水渠的结构稳定性。对水渠的附属设施，如闸门、排水口等进行检查、维修或更换，保证其正常运行功能。3.加固标准乙方应按照国家及地方现行的相关标准、规范进行水渠加固施工，确保加固后的水渠能够满足[具体灌溉流量要求、抗渗漏标准、结构安全标准等]，正常使用年限不少于[X]年。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理的意见和建议。在乙方施工不符合约定或质量不达标时，有权要求乙方整改或采取补救措施。2.义务向乙方提供水渠的相关资料，包括但不限于水渠的设计图纸、地质勘察报告等，以便乙方进行施工规划。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如临时用地许可、施工许可证等（如需要）。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。在施工现场为乙方提供必要的施工条件，如水电接入、临时道路通行等。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定收取工程款。根据施工需要，要求甲方提供必要的协助和支持。2.义务按照本协议约定的加固内容、标准和工期进行施工，确保工程质量达到合格标准。自行组织施工队伍，配备具备相应资质和经验的管理人员、技术人员和施工人员。负责施工过程中的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故发生，由乙方承担全部责任。在施工过程中，妥善保护施工现场周围的环境，减少施工对周边环境的影响。定期向甲方汇报施工进度，在遇到重大问题或需要变更施工方案时及时通知甲方。工程竣工后，按照相关规定向甲方提交竣工报告、竣工图纸及其他相关资料，并配合甲方进行验收。三、工程款及支付方式（一）工程款金额经双方协商确定，本水渠加固工程的总工程款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写预付款金额]）。2.进度款乙方完成总工程量的[X]%后，向甲方提交工程进度报告及付款申请，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付工程款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写进度款金额]）。3.竣工款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交竣工结算报告及相关资料，甲方在收到后[X]个工作日内进行审核。审核无误后，在[X]个工作日内支付至工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写竣工款金额]）。4.质保金剩余工程款的[X]%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方质保金，即人民币[X]元（大写：[大写质保金金额]）。四、工期1.本工程自合同签订且甲方预付款到账之日起[X]日内开工，总工期为[X]日历天。2.如因甲方原因导致开工延迟或施工过程中出现停工、窝工等情况，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的工程款，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，并签订书面补充协议。五、质量标准及验收1.质量标准乙方应严格按照国家及地方现行的相关标准、规范进行施工，确保水渠加固工程质量达到合格标准。工程质量应符合[列举具体的质量验收规范名称，如《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等]的要求。2.验收程序工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交验收申请报告，并提交竣工报告、竣工图纸及其他相关资料。甲方在收到乙方验收申请报告及相关资料后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收人员包括甲方代表、监理单位（如有）及相关专业技术人员。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方自行承担，整改期间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，因此造成的工期延误及损失由甲方承担。若甲方未按照本协议约定提供施工条件或协助乙方办理相关手续，导致乙方施工受阻或延误工期的，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及损失由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方或第三方造成人身、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的工程款，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的工程款，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙