还建公路协议书

还建公路协议书甲方：[甲方姓名/名称]法定代表人：[甲方代表人姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方姓名/名称]法定代表人：[乙方代表人姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方因[具体项目名称]需要，需对相关区域的公路进行建设，并承诺按照一定标准进行还建；乙方具备参与公路建设及相关工作的能力和条件，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就还建公路事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.公路位置及范围还建公路位于[详细地理位置]，起点为[起点具体位置]，终点为[终点具体位置]，公路全长[X]米，宽度为[X]米。公路沿线涉及的土地、附属设施等具体范围以双方共同确认的规划图纸及现场勘查记录为准。2.公路建设标准路面结构：采用[具体路面结构形式，如水泥混凝土路面或沥青混凝土路面]，厚度为[X]厘米，确保路面平整、坚实，具备良好的承载能力和抗滑性能。路基处理：对路基进行[详细的路基处理方式，如换填、压实等]，压实度达到[具体压实度标准]，以保证路基的稳定性。排水系统：设置完善的排水设施，包括边沟、排水沟、雨水井等，排水坡度符合设计要求，确保公路排水畅通，无积水现象。附属设施：公路两侧设置防撞护栏、标志标线等附属设施，防撞护栏高度、材质等符合相关安全标准，标志标线清晰、规范，符合交通工程设计要求。3.建设内容及要求土方工程：包括路基的开挖、填方及平整，确保土方作业符合设计标高及坡度要求，填方路段分层压实，每层厚度不超过[X]厘米。路面工程：按照设计标准进行路面基层、面层的施工，严格控制原材料质量，确保路面施工质量符合国家及行业相关标准。桥梁工程（如有）：若公路沿线涉及桥梁建设，桥梁的设计、施工应符合桥梁工程相关规范，确保桥梁结构安全、稳固，满足交通通行要求。交通安全设施工程：包括交通标志、标线、信号灯、监控设备等的安装与调试，确保交通安全设施正常运行，为公路使用者提供清晰、准确的交通指引和安全保障。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的公路建设工作进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照本协议及相关标准规范进行施工。在乙方未按照协议约定履行义务或施工质量不符合要求时，有权要求乙方限期整改或采取补救措施，如乙方拒不整改，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供公路建设所需的相关资料，包括但不限于土地权属证明、规划图纸、地质勘察报告等，确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理公路建设过程中所需的各项审批手续，如施工许可证、路政许可等，承担因甲方原因导致手续办理延误或无法办理而给乙方造成损失的赔偿责任。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款项，如因甲方原因逾期付款，应承担相应的违约责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和协助办理审批手续。在甲方未按照协议约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。根据工程实际情况，在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权对施工方案进行合理调整，但应提前通知甲方并征得甲方同意。2.义务按照国家及行业相关标准规范、本协议约定的建设标准和要求，组织专业施工队伍进行公路建设施工，确保工程质量达到优良标准。制定详细的施工计划和进度安排，并报甲方备案，严格按照施工计划组织施工，确保公路建设工程按时竣工交付使用。如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，设置安全警示标志，确保施工过程中无安全事故发生。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的损失。在公路建设过程中，妥善保护施工现场周边的环境，减少施工对周边环境的影响。施工结束后，负责清理施工现场，恢复周边环境原状。工程竣工后，按照国家相关规定及本协议约定，向甲方提交竣工资料，并配合甲方进行工程竣工验收。如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工整改，直至验收合格为止。三、工程款项支付1.支付方式本协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程预付款，预付款金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元。在公路建设工程完成路基工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程进度款，进度款金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元。在公路建设工程完成路面工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程进度款，进度款金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元。在公路建设工程完成所有附属设施工程并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程进度款，进度款金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元。工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程尾款，尾款金额为工程总价款的[X]%，即人民币[X]元。2.支付条件乙方申请工程款项支付时，应向甲方提交以下资料：付款申请报告，详细说明已完成的工程量、申请支付金额及支付理由。工程质量验收报告，证明已完成的工程部分符合本协议约定的质量标准。相应的发票，发票金额与申请支付金额一致。四、工程验收1.验收标准公路建设工程的验收应按照国家及行业相关标准规范、本协议约定的建设标准和要求进行。验收内容包括公路的路基、路面、桥梁、附属设施等各个部分的质量、尺寸、性能等指标。2.验收程序工程竣工后，乙方应提前[X]日向甲方提交竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料。甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在[X]个工作日内组织相关部门及专业人员进行验收。验收过程中，如发现工程存在质量问题或不符合本协议约定的情况，甲方有权要求乙方限期整改，整改完成后重新进行验收。验收合格后，双方共同签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求在规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。整改期间的费用由乙方自行承担，且整改时间不计入工期。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程款项及相应的违约金，同时甲方应承担乙方因停工造成的损失。若甲方未按照本协议约定提供相关资料或协助办理审批手续，导致乙方无法正常施工或工程延误，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、设备租赁费用增加等，并按照工程总价款的[X]%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的建设标准和要求进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工整改，直至工程质量符合要求为止。因返工整改造成的工期延误，乙方应承担违约责任，每逾期一日，按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如乙方返工整改后仍无法达到验收标准，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款项，同时乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方未按照本协议约定的施工计划和进度安排组织施工，导致工期延误，每逾期一日，乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款项，同时乙方应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方在施工过程中发生安全事故或因施工造成环境污染等问题，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的损失。如因安全事故或环境污染问题导致甲方受到相关部门的处罚，乙方应承担甲方因此支付的全部罚款及损失赔偿责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方