道路桥梁施工合同范本参考模板

道路桥梁施工合同范本参考模板道路桥梁工程具有施工周期长、技术要求高、受自然条件影响大等特点，一份严谨规范的施工合同是明确双方权利义务、保障工程顺利实施的核心依据。本范本结合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及道路桥梁工程行业规范编制，可根据具体项目需求调整使用，为项目全周期管理提供法律与实操双重保障。一、工程概况条款（一）基本信息1.工程名称：明确全称（如××市××路道路及桥梁新建工程），避免简称引发歧义。2.工程地点：精确到具体路段或桥梁位置（如××区××路K0+000至K5+000段、××河××桥）。3.工程内容：结合设计图纸详细描述，例如：道路工程：路基填方/挖方××立方米，路面结构层（如沥青混凝土面层××厘米、水稳基层××厘米），道路长度××米、宽度××米，含人行道、雨污水管网、交通标识标线等附属工程；桥梁工程：桥梁类型（梁桥、拱桥等），跨度××米，桥墩/台数量，桥面铺装、防撞护栏、支座安装等内容。（二）立项与资金1.工程立项批准文件名称及文号：（如××发改〔202×〕××号）；2.资金来源：（如财政拨款、PPP模式、自筹等），需明确资金落实情况（如“资金已到位××%，剩余部分按进度拨付”）。二、合同主体条款（一）发包方（甲方）全称：××有限公司（或政府部门、事业单位）；地址：××市××区××路××号；法定代表人：×××；联系人及联系方式：×××（电话/邮箱）；开户银行及账号：（按实际填写，确保资金支付路径清晰）。（二）承包方（乙方）全称：××建设工程有限公司（需具备公路工程/市政公用工程施工总承包资质及对应等级）；地址：××市××区××路××号；法定代表人：×××；项目经理：×××（注册建造师，专业为公路工程/市政公用工程，附证书编号及社保缴纳证明）；联系人及联系方式：×××（电话/邮箱）；开户银行及账号：（确保与发票抬头一致）。三、工期条款（一）工期约定1.开工日期：以甲方签发的《开工令》日期为准（或约定具体日历日，如202×年×月×日）；2.竣工日期：202×年×月×日（需结合工程规模、季节因素合理约定，如桥梁工程需避开汛期）；3.工期总日历天数：××天（含法定节假日，明确“日历天”避免歧义）。（二）工期顺延情形1.甲方原因：未按时提供施工场地、图纸延误、未及时支付进度款、设计变更影响关键线路等，乙方需在事件发生后××日内提交工期顺延申请，经甲方确认后生效；2.不可抗力：地震、洪水、台风等自然灾害，以政府部门或气象机构证明为准；3.其他：如地质条件与勘察报告严重不符、文物保护要求停工等，需明确责任方及顺延方式。（三）逾期责任乙方逾期竣工：每逾期一日，按合同总价的×׉支付违约金（违约金总额不超过合同价的××%）；因甲方原因导致工期延误的，乙方可索赔窝工损失及机械闲置费。四、质量标准与验收条款（一）质量标准工程质量需符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）等国家及行业标准，同时满足设计图纸、技术交底文件要求（如桥梁结构安全等级为一级、道路路面平整度误差≤××毫米等）。（二）验收流程1.隐蔽工程验收：乙方自检合格后，提前××小时通知甲方、监理单位验收，验收合格后方可隐蔽；若甲方未按时验收，乙方可自行隐蔽并留存影像资料，视为甲方认可；2.分部分项验收：按《公路工程质量检验评定标准》划分单位、分部、分项工程，每完成一个分项/分部工程，乙方需提交验收申请，甲方组织监理、设计等单位验收；3.竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工资料（含竣工图、检测报告、隐蔽验收记录等），甲方在××日内组织竣工验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。（三）质量保修1.保修期：道路工程（路面）××年，桥梁工程（主体结构）××年（不低于设计使用年限），附属工程（如护栏、管网）××年；2.保修责任：保修期内出现质量问题，乙方需在接到通知后××小时内到场维修，费用由乙方承担（因甲方使用不当导致的除外）；若乙方未及时维修，甲方可委托第三方维修，费用从保修金中扣除。五、工程价款及支付条款（一）合同总价构成合同总价（大写）：××元（小写：￥××），包含：分部分项工程费：道路路基、路面、桥梁结构等实体工程费用；措施项目费：临时设施、大型机械进出场、雨季施工措施等；其他费用：安全文明施工费、税金、检测费等（需明确是否含税）。（二）计价方式1.固定总价：适用于工程范围明确、图纸稳定的项目，总价包干（但需约定“因甲方设计变更、地质条件变化导致工程量增减的，价款可调整”）；2.固定单价：工程量按实结算，单价按合同约定（如路基填方单价××元/立方米，沥青路面××元/平方米）；3.可调价：根据材料价格波动、政策调整等因素，按约定的调价公式调整（如“主要材料价格涨跌超过±×%时，按实调整”）。（三）付款节点1.预付款：合同签订后××日内，甲方向乙方支付合同总价的××%（不超过30%），预付款在进度款中按比例抵扣；2.进度款：按月/季度支付，乙方提交进度报表及验收证明后，甲方在××日内审核并支付至已完工程量的××%（如80%）；3.竣工结算：工程验收合格后××日内，乙方提交结算资料，甲方在××日内完成审计，支付至结算总价的××%（预留××%作为保修金）；4.保修金支付：保修期届满无质量问题，甲方在××日内无息退还保修金。（四）价款调整1.工程变更：因设计变更、甲方要求新增工程，按“已标价工程量清单中有相同项目的，按相同单价；无相同项目的，按定额组价+×%利润”调整；2.材料价格：主要材料（如钢材、水泥、沥青）价格波动超过约定幅度时，按造价管理部门发布的信息价调整；3.政策性调整：因税收政策、规费调整导致费用变化的，按实调整。六、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利：对工程质量、进度进行监督，要求乙方更换不合格人员/设备，批准工程变更等；2.义务：提供施工场地：开工前完成场地平整、拆迁、通水通电，提供地下管线资料；交付图纸：开工前××日内提供施工图纸××套，组织设计交底；办理手续：负责办理施工许可证、占路/占道许可、环保审批等手续（或约定由乙方协助办理）；支付款项：按合同约定支付工程款，逾期支付需承担利息（利率按LPR+×%计算）。（二）乙方权利义务1.权利：按约获得工程款，对甲方不合理要求提出异议，索赔因甲方原因导致的损失；2.义务：施工管理：按图施工，遵守施工规范，建立质量、安全管理体系，编制专项施工方案（如深基坑、高支模、桥梁吊装方案）并经甲方/监理审批；安全文明施工：设置警示标志、围挡，落实扬尘治理、噪声控制措施，承担施工安全责任（如发生安全事故，乙方承担赔偿责任，甲方有过错的除外）；资料管理：及时整理施工日志、检测报告、变更签证等资料，竣工后××日内提交完整竣工资料；环保与文物保护：施工中发现文物需立即停工并报告甲方及文物部门，承担环保处罚责任（因甲方要求违规施工的除外）。七、工程变更与签证条款（一）变更提出1.甲方提出：因设计优化、功能调整等原因，以《工程变更通知单》形式下达，乙方需在××日内提交变更费用及工期影响报告；2.乙方提出：因施工条件变化、技术优化等原因，需提前××日提交《工程变更申请》，经甲方、设计、监理审批后方可实施。（二）变更确认变更实施前，需签订《工程变更协议》，明确变更内容、价款调整方式、工期影响；紧急情况下（如抢险、文物保护），乙方可先实施，后××日内补签协议。（三）变更价款确定已有清单项目：按合同单价；新增项目：按定额计价，人工、材料、机械单价按施工期信息价，利润按×%计取。八、违约责任条款（一）甲方违约1.逾期付款：每逾期一日，按未付款项的×׉支付违约金，逾期超过××日，乙方有权暂停施工，工期顺延；2.逾期提供条件：未按时提供场地、图纸、手续等，导致工期延误的，乙方可索赔窝工费（按人工工资××元/工日、机械闲置费××元/台班计算）。（二）乙方违约1.质量不合格：乙方需无偿返修至合格，工期不予顺延；返修后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方退还已付款项并按合同总价的××%支付违约金；2.逾期竣工：每逾期一日，按合同总价的×׉支付违约金，违约金总额不超过合同价的××%；3.擅自转包/违法分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价××%的违约金，并赔偿损失。（三）双方违约因双方过错导致损失的，按过错比例分担责任（如甲方未及时付款，乙方未按图施工，需分别承担对应责任）。九、争议解决条款合同履行中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，按以下方式处理：仲裁：提交××仲裁委员会（需明确仲裁机构名称，如“中国国际经济贸易仲裁委员会”或地方仲裁机构），仲裁裁决为终局，对双方具有约束力；诉讼：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（根据《民事诉讼法》，建设工程施工合同纠纷由工程所在地法院管辖）。十、其他条款（一）合同生效与终止合同自双方签字盖章（或按约定的生效条件，如“自预付款支付后生效”）之日起生效，至工程竣工结算完毕、保修金退还后终止。（二）保密条款双方对合同内容、工程技术资料、商业秘密（如甲方资金情况、乙方成本数据）负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。（三）不可抗力因不可抗力导致工程受损、工期延误的，双方互不承担责任，但需在事件发生后××日内提供证明，按实际损失协商分担费用（如工程修复费用由甲方承担，乙方窝工损失自行承担）。（四）通知与送达双方确认的联系地址、电话、邮箱为通知送达地址，任何通知以书面形式（或邮件、短信）送达至该地址即视为有效（如地址变更需提前××日通知对方）。附件（参考）1.施工图纸及设计说明；2.工程量清单及计价表；3.技术规范及质量验收标准；4.项目经理授权委托书；5.安全文明施工协议书；6.廉政责任书（如需）。注意事项1.主体资质核查：签订前需核实乙方的施工资质、安全生产许可证，甲方需确保资金来源合法、项目手续齐全；2.条款针对性：根据项目特点调整条款（如山区桥梁需增加