农网改造项目劳务分包合同范文

甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_________________________地址：_______________________________联系方式：___________________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_________________________地址：_______________________________联系方式：___________________________甲乙双方经平等协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合[农网改造项目名称]劳务作业分包的实际需求，就劳务分包相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[农网改造项目名称]劳务分包工程2.工程地点：[具体地点，如XX县XX镇XX村]3.工程内容：电力线路架设、改造（含电杆组立、导线架设、金具安装等）；配电设备（变压器、配电箱等）安装、调试；配套土建工程（如电杆基础、配电室土建等）；其他农网改造相关劳务作业（以甲方书面确认的施工图纸及交底为准）。二、工期要求1.开工日期：______年____月____日（以甲方书面开工通知为准）2.竣工日期：______年____月____日3.总工期：______日历天（含节假日）。因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延，双方另行协商调整。三、质量标准乙方须严格遵循国家现行《农村电网改造升级技术导则》《电力建设工程施工质量验收规范》，并依据甲方提供的施工图纸、技术交底文件组织施工，确保工程质量达到合格标准，且能一次性通过甲方及相关主管部门的验收。四、劳务报酬及支付方式（一）计价方式本工程采用[固定单价/总价包干/按实际完成工程量计价]方式，具体单价/总价如下（已包含劳务人员工资、机具使用费、管理费、利润、税费及辅助材料费等全部费用）：电力线路架设：______元/公里（含电杆组立、导线架设等）；配电设备安装：______元/台（含变压器、配电箱等）；土建工程：______元/立方米（或平方米，依实际施工内容定）；其他作业：按双方另行约定的单价执行。（二）支付方式1.预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价的____%（不超过30%）作为预付款，计人民币______元；2.进度款：乙方每月25日前报送当月完成工程量报表，甲方在收到报表后15日内审核确认，支付已完合格工程量对应价款的____%；3.竣工结算：工程竣工并验收合格后，乙方提交完整结算资料，双方在30日内完成结算审核，结算总价确认后15日内，甲方支付至结算总价的____%；4.质保金：结算总价的____%作为质保金（不超过3%），质保期（自工程竣工验收合格之日起____个月）满后无质量问题，甲方一次性无息支付。五、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.向乙方提供施工图纸、技术交底文件及相关资料，对工程质量、进度进行监督检查；2.提供施工场地、水源、电源接驳点（乙方承担现场二次接驳费用），协调施工现场周边关系；3.按合同约定支付劳务报酬，若因设计变更或工程量增减，及时与乙方协商调整价款；4.负责供应工程所需的主要材料（如电杆、导线、变压器等），乙方应妥善保管并合理使用，损耗率按行业标准执行，超额损耗由乙方承担。（二）乙方权利义务1.组建符合要求的施工队伍，劳务人员须持证上岗（电工证、登高证等），并向甲方提供人员名单及资质证明；2.严格按照施工规范、安全操作规程组织施工，做好现场安全防护、文明施工，承担施工过程中的安全责任（因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部损失及责任）；3.自备完成作业所需的小型机具、劳保用品及辅助材料（如绑线、螺栓等），确保机具性能良好、安全可靠；4.接受甲方及监理单位的管理、监督，对甲方提出的质量、进度问题及时整改；5.工程竣工后，向甲方提交完整的施工资料（含隐蔽工程记录、检验报告等），配合甲方完成验收及结算工作。六、违约责任1.甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款的万分之三向乙方支付违约金；逾期超过____日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方应承担乙方因此产生的窝工损失。2.乙方逾期竣工的，每逾期一日，按合同总价的万分之三向甲方支付违约金；因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应无偿返工至合格，返工期间工期不予顺延；若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失。3.乙方擅自将劳务作业转包或违法分包的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金，并赔偿甲方损失。七、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，质保期满且价款结清后终止。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：____法定代表人或授权代表（签字）：____