建设工程设计合同2026年修改费用协议

建设工程设计合同2026年修改费用协议本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人：__________（以下简称“发包人”）法定代表人/授权代表：__________地址：__________承包人：__________（以下简称“承包人”）法定代表人/授权代表：__________地址：__________鉴于发包人委托承包人根据《建设工程设计合同》（2026年版，以下简称“原合同”）完成______工程的设计工作，原合同由双方于______年______月______日签订，并在______生效。为明确原合同履行期间（特别是2026年内）设计修改工作的费用计算、承担与支付事宜，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条适用范围与定义本协议适用于原合同生效后，在2026年内由发包人提出并经承包人确认的对______工程设计文件的修改工作。设计修改是指对原合同约定设计内容在图纸、说明、计算书、材料设备选型等方面的增删、调整、补充等。双方同意，本协议约定的修改费用计算及支付，应遵循原合同相关约定，并在此基础上进行补充和细化。第二条修改费用的计算方法1.修改费用的计算，遵循公平、合理的原则，可根据修改工作的性质、内容、影响及实际投入确定。2.对于一般性修改，承包人可根据修改所需设计人员级别和投入的有效工时，按照双方在原合同中约定的相应费率计算费用。3.对于重大修改或涉及多专业、大量工作的修改，双方应在修改确认后，根据承包人提交的费用预算，协商确定费用金额。4.因发包人要求的设计修改导致承包人需要购买新的软件、聘请外部专家咨询或发生其他直接成本增加的，承包人有权向发包人提出费用补偿申请，并应提供有效的成本凭证，发包人应予以审核确认。补偿金额的确定可参照本条第2、3款的约定。5.所有修改费用的计算，均应以承包人实际投入的有效资源为基础，并确保计算方法清晰、透明。第三条修改工作的确认程序1.发包人提出设计修改要求，应向承包人发出书面《设计修改通知》，明确修改的内容、目标及必要的背景资料。2.承包人收到《设计修改通知》后，应在______日内进行内部评估，分析修改的可行性、对项目进度的影响及预计投入的资源，并形成初步评估意见。3.承包人将评估意见反馈给发包人，双方就修改的具体内容、范围、必要性、对项目的影响及费用等事宜进行沟通协商。4.双方就设计修改达成一致后，承包人应编制《设计修改方案》及相关费用计算单据，经双方授权代表审核签字确认。该确认文件（如《设计修改任务书》、《费用确认单》等）作为修改工作完成及费用计算的最终依据。第四条费用的承担与分摊1.因发包人原因（包括但不限于发包人提出的合理变更要求、发包人提供资料错误导致的设计返工、项目条件发生非承包人原因的变化等）导致的设计修改，相关费用由发包人承担。2.因承包人原因（包括但不限于设计错误、设计遗漏、未按规范或合同要求进行设计等）导致的设计修改或需要额外工作，相关费用由承包人承担。3.因不可抗力或双方均无法预见的原因导致的设计修改，相关费用由双方根据实际情况和原合同约定协商承担。4.本协议未明确约定费用承担方的，均按原合同相关条款执行。第五条费用的支付1.经双方确认的修改费用，发包人应在确认费用计算单据后的______日内，向承包人支付该部分费用的______%（或具体金额______元），即______元。2.余下______%（或具体金额______元）的费用，应在承包人完成该修改工作、提交最终修改成果并经发包人验收合格后的______日内，一次性支付给承包人。3.发包人支付费用前，承包人应提供等额有效的发票。4.发包人应按照原合同约定的付款账户支付费用。5.若发包人未能按照本协议约定按时支付费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的______‰向承包人支付违约金。逾期超过______日，承包人有权暂停相关修改工作或采取其他双方约定的措施。第六条与原合同的关系本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议中的约定优先于原合同中与本协议内容相关的约定。对于本协议未作约定的事项，均适用原合同的约定。原合同的有效性、变更或终止，均不影响本协议的效力，除非双方另有明确书面约定。第七条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照原合同约定的争议解决方式处理，即提交______仲裁委员会仲裁（或：向______人民法院提起诉讼）。第八条通知双方在本协议首部列明的地址或联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递方式）或发送电子邮件即视为有效送达。第九条生效本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。第十条其他1.本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议一式______份，发包人执______份，承包人执____