安全挖机施工合同范本

PAGE安全挖机施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方有挖机施工的需求，乙方具备相应的挖机施工能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就挖机施工事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方按照甲方提供的施工图纸和要求，使用自有挖机设备完成以下施工内容：1.土方开挖：包括但不限于基础土方开挖、场地平整等，开挖深度、坡度等应符合设计要求。2.土方回填：对开挖后的基础等部位进行土方回填，回填土的质量、压实系数等应满足相关规范和设计标准。3.其他附属工作：如挖机配合其他施工工序进行作业、清理施工现场的渣土等。（四）工程期限本工程自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括挖机设备的租赁、使用、维修、保养费用，燃油费，操作人员工资，保险费，税费等乙方完成本工程所需的一切费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[具体日期]内向乙方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.工程完成[进度比例]时，甲方应在[具体日期]内向乙方支付合同总价款的[进度款比例]作为进度款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[具体日期]内向乙方支付至合同总价款的[结算款比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.剩余合同总价款的[质保金比例]作为质保金，在质保期届满且无质量问题后，甲方应在[具体日期]内无息支付给乙方。三、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。有权要求乙方按照合同约定的标准和要求进行施工。对乙方施工过程中出现的问题，有权要求乙方及时整改。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。在开工前，向乙方提供施工图纸、地质勘察报告等相关资料，并进行技术交底。负责协调施工现场周边的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定的时间组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求，有权拒绝执行。2.义务按照合同约定的时间、质量标准和施工方案进行施工，确保工程质量和进度。配备足够的挖机设备和合格的操作人员，保证施工的顺利进行。遵守施工现场的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。负责挖机设备的维修、保养和管理，确保设备的正常运行。按照规定做好施工现场的环境保护工作，避免对周边环境造成污染。工程竣工后，向甲方提交完整的工程资料，并配合甲方进行工程验收。四、安全责任（一）乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定并落实安全生产规章制度和操作规程，确保施工安全。（二）乙方应为挖机设备和操作人员购买足额的保险，包括但不限于设备保险、第三者责任险、人身意外伤害保险等。（三）在施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，设置明显的安全警示标志，确保施工现场人员和财产的安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此给甲方和第三方造成的损失。（四）甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方立即整改。如乙方拒不整改或整改不力，甲方有权责令乙方停工整顿，由此造成的损失由乙方承担。五、质量保证（一）乙方应按照国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。（二）本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[质保期时长]。在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[响应时间]内到达现场进行免费维修或处理。如乙方未按时到达或未妥善处理质量问题，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[逾期天数]的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于挖机设备闲置费、操作人员工资等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的时间完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[逾期违约金比例]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[逾期天数]的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。2.如乙方施工质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工，直至达到合同约定的质量标准。如因乙方返工导致工期延误，乙方应按照上述逾期违约金的约定承担违约责任。3.如乙方违反安全管理规定或未采取必要的安全防护措施，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，并按照合同总价款的[安全事故违约金比例]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）本合同自双方签字