工程款结算合同协议书

PAGE工程款结算合同协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方与乙方就[工程项目名称]（以下简称“本工程”）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[具体编号]），现双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就本工程的工程款结算事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程项目全称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：包括但不限于[具体工程内容，如建筑主体施工、装饰装修、水电安装等，可根据实际情况详细列举]4.工程承包范围：[明确承包范围，如包工包料、包工不包料等具体情况]5.工程工期：本工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]二、结算依据1.双方签订的《建设工程施工合同》及其补充协议。2.经甲方认可的施工图纸、设计变更、工程洽商记录等相关文件。3.国家及地方现行的工程计价规范、标准和有关规定。4.双方确认的工程量计算规则和计价方式。三、工程款结算方式（一）合同价款本工程合同总价款为人民币（大写）[X]元（小写：￥[具体金额]），该合同价款为[固定总价/固定单价/可调价格等，根据实际情况填写]。（二）预付款甲方应在本合同签订后[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X]%作为工程预付款，即人民币（大写）[X]元（小写：￥[具体金额]）。（三）进度款1.乙方应在每月[具体日期]向甲方提交上月已完工程量报告及相应的工程款支付申请，甲方应在收到报告和申请后的[X]个工作日内进行审核并支付进度款。2.进度款支付比例为已完工程量价款的[X]%，累计支付至合同总价款的[X]%时停止支付。（四）结算款1.工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内向甲方提交完整的工程结算报告及相关资料，甲方应在收到结算报告和资料后的[X]天内进行审核。2.经双方确认的工程结算价款，扣除已支付的预付款、进度款以及质量保证金后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付剩余的结算款。（五）质量保证金1.质量保证金为工程结算价款的[X]%，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内将质量保证金无息退还乙方。2.如在质量保证期内出现质量问题，乙方应负责免费维修，如乙方未能及时维修，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用从质量保证金中扣除。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查。有权审核乙方提交的工程量报告、工程款支付申请和工程结算报告等资料。对工程设计变更、工程洽商等事项有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。及时提供施工所需的图纸、场地、水电等条件。组织工程竣工验收和结算审核工作。协调处理与工程有关的外部关系。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。对甲方提出的不合理要求有拒绝的权利。有权获得因工程变更、工程洽商等导致的费用增加。2.义务按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工。向甲方提交真实、完整的工程量报告、工程款支付申请和工程结算报告等资料。对工程质量负责，在质量保证期内承担维修责任。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等方面的规定。五、工程量确认1.乙方应按照合同约定的工程量计算规则和计价方式，准确计算已完工程量，并在每月[具体日期]向甲方提交上月已完工程量报告。2.甲方应在收到乙方提交的工程量报告后的[X]个工作日内进行审核，如对工程量有异议，应在审核期限内书面通知乙方，双方应在[X]个工作日内协商确定工程量。3.经双方确认的工程量作为工程款结算的依据。六、工程变更1.工程施工过程中，如发生工程变更，包括设计变更、工程洽商等，乙方应按照甲方的书面通知进行施工。2.工程变更导致工程量增加或减少的，双方应按照合同约定的计价方式调整合同价款。3.乙方应在工程变更发生后的[X]天内，向甲方提交工程变更费用报告，甲方应在收到报告后的[X]天内进行审核并确认。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。3.如甲方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给乙方造成损失的，应赔偿乙方的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工，应承担相应的违约责任，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。2.如乙方提交的工程量报告、工程款支付申请或工程结算报告等资料存在虚假、不实情况，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方承担因此造成的损失。3.如乙方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。八、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用和律师费用由败诉方承担。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日