工程停工赔偿合同范本

PAGE工程停工赔偿合同范本合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（施工单位）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方就[工程名称]（以下简称“本工程”）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[施工合同编号]），在工程施工过程中，由于[具体停工原因，如甲方设计变更、不可抗力等]导致工程停工。为明确双方权利义务，妥善解决工程停工赔偿事宜，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程具体地点]3.工程内容：[详细描述工程的具体内容，包括但不限于建筑物的结构、层数、面积，设备安装的种类、数量等]4.工程承包范围：[明确乙方的承包范围，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]二、停工情况说明1.停工时间：本工程于[具体停工日期]开始停工，预计停工至[预计复工日期]。若实际复工日期与预计日期不一致，以实际情况为准。2.停工原因：经双方确认，本次工程停工是由于[具体原因]导致。如因甲方原因导致停工，甲方应承担相应的赔偿责任；如因不可抗力等不可归责于双方的原因导致停工，双方应按照法律规定和本合同约定分担损失。三、赔偿范围及金额（一）人员窝工费用1.乙方在停工期间，因工程停工导致施工人员无法正常作业，产生窝工费用。经双方核实，窝工人员数量为[X]人，窝工时间自[停工开始日期]至[停工结束日期]，共计[X]天。2.人员窝工费用按照每人每天[具体金额]元计算，总计[人员窝工费用金额]元。（二）设备闲置费用1.停工期间，乙方的施工设备如[列举设备名称，如塔吊、搅拌机等]因无法正常使用而闲置。经双方确认，设备闲置数量及闲置时间如下：设备名称数量[设备1名称][X]台[设备2名称][X]台…………2.设备闲置费用按照以下标准计算：[分别说明不同设备的闲置费用计算标准，如塔吊每天[X]元，搅拌机每天[X]元等]。经计算，设备闲置费用总计[设备闲置费用金额]元。（三）材料损耗费用1.由于停工，部分已进场的材料如[列举材料名称，如钢材、水泥等]可能会因存放时间过长而产生损耗。经双方现场清点和评估，材料损耗费用共计[材料损耗费用金额]元。（四）其他费用1.除上述费用外，乙方因工程停工还产生了[列举其他费用项目，如场地租赁费用、水电费等]，共计[其他费用金额]元。（五）赔偿总金额综合以上各项费用，甲方应向乙方支付的停工赔偿总金额为人民币[大写金额]元（小写：[具体金额]元）。四、支付方式及时间1.支付方式：甲方应以[具体支付方式，如银行转账、支票等]向乙方支付赔偿款项。乙方应在收到款项后[X]个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。2.支付时间：甲方应在本合同签订后[X]个工作日内，向乙方支付赔偿总金额的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：[具体金额]元）；剩余款项在工程复工后[X]个工作日内支付完毕。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供相关费用的明细清单和证明材料。有权对乙方的停工损失进行核实和审计。2.义务按照本合同约定的时间和金额向乙方支付停工赔偿款项。积极采取措施消除导致工程停工的原因，争取尽快复工。为乙方的复工提供必要的条件和协助，如提供施工图纸、解决场地问题等。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本合同约定获得停工赔偿款项。在停工期间，有权对施工现场的人员和设备进行妥善管理和维护。2.义务按照甲方要求，及时提供与停工损失相关的明细清单和证明材料，配合甲方的核实和审计工作。在停工期间，做好施工现场的安全防护和保卫工作，防止发生安全事故和财产损失。接到甲方复工通知后，应在[X]个工作日内组织人员和设备进场复工，确保工程顺利进行。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和金额向乙方支付赔偿款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付全部赔偿款项及违约金，同时承担乙方因主张权利而产生的合理费用，如律师费、诉讼费等。2.若甲方未积极采取措施消除导致工程停工的原因，导致工程停工时间延长，甲方应承担由此给乙方造成的额外损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定提供相关费用的明细清单和证明材料，或提供的材料虚假、不实，甲方有权拒绝支付相应的赔偿款项，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。2.若乙方接到甲方复工通知后，未在规定时间内组织人员和设备进场复工，每逾期一日，应按照[具体金额]元向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。七、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由