小工程地板合同协议书

PAGE小工程地板合同协议书合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟对[工程地址]的小工程进行地板铺设，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]小工程地板铺设项目2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：对该工程指定区域进行地板的采购、运输、安装及相关配套工作。具体铺设区域包括但不限于[列举各铺设区域]，总面积约为[X]平方米（最终面积以实际测量为准）。4.工程范围：乙方负责提供符合本合同要求的地板材料，并将其运输至工程现场。完成地板的基层处理，确保基层平整、干燥、清洁，符合地板铺设的要求。按照设计方案和施工规范进行地板的铺设工作，包括裁剪、拼接、固定等。对铺设完成的地板进行清理和保养，达到交付使用的标准。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[X]天。4.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件发生后[X]小时内书面通知甲方，并提供相关证明文件。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），该价款包括地板材料费用、运输费、安装费、税费等乙方完成本工程所需的一切费用。2.支付方式：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成地板材料的采购并运输至工程现场，经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。地板铺设工程全部完成，经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），在质保期届满后[X]个工作日内无息支付给乙方。四、材料供应1.乙方负责提供符合本合同要求的地板材料。乙方应在材料采购前[X]天向甲方提供材料的样品、规格、型号、质量标准等资料，经甲方确认后方可采购。2.材料质量要求：乙方提供的地板材料应符合国家相关标准和行业规范，具有质量合格证明文件。如因材料质量问题导致的工程质量问题，乙方应承担全部责任，并负责免费更换材料和修复工程。3.材料检验：材料运至工程现场后，甲方有权对材料进行检验。如发现材料不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换，乙方应在[X]天内完成更换，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利：有权对工程质量、进度进行监督和检查。对乙方提供的材料和施工方案有提出意见和建议的权利。工程竣工后，有权按照合同约定进行验收。2.义务：按照合同约定的时间和方式支付合同价款。为乙方提供施工所需的水、电等必要条件，并协调与其他施工单位的关系。及时对乙方提交的相关资料进行审核和确认。（二）乙方权利和义务1.权利：按照合同约定收取合同价款。要求甲方提供施工所需的必要条件和配合工作。2.义务：按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和文明施工工作。对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行及时清理，保持施工现场的整洁。自工程竣工验收合格之日起，提供[X]年的质量保修服务。在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家相关标准和行业规范，以及双方约定的设计方案和施工要求。2.验收程序：乙方完成地板铺设工程后，应自行组织预验收。预验收合格后，乙方应向甲方提交书面验收申请。甲方应在收到乙方验收申请后[X]个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，直至验收合格为止。3.隐蔽工程验收：在地板基层处理等隐蔽工程施工完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]小时内进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定的时间支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费用、设备租赁费用等。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事