天棚抹水泥油协议合同

PAGE天棚抹水泥油协议合同合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称或个人姓名]法定代表人（如有）：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]乙方（承包方）：名称：[公司全称或个人姓名]法定代表人（如有）：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]鉴于甲方有天棚抹水泥油工程的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]天棚抹水泥油工程（二）工程地点[详细地址]（三）工程范围本工程的范围为[具体建筑物名称及楼层]内所有天棚的抹水泥油工作，包括但不限于对天棚基层的清理、修补，水泥油的调制、涂抹，以及施工过程中的安全防护和成品保护等工作。具体施工区域以甲方提供的施工图纸和现场交底为准。（四）工程内容1.天棚基层处理：乙方应清除天棚表面的灰尘、油污、松动的混凝土等杂质，对基层的裂缝、孔洞等缺陷进行修补，确保基层平整、牢固。2.水泥油调制：乙方应按照设计要求和相关规范，准确调配水泥油的配合比，保证水泥油的质量符合工程要求。3.水泥油涂抹：乙方应采用合适的工具和工艺，将调制好的水泥油均匀地涂抹在天棚基层上，涂抹厚度应符合设计要求，表面应平整、光滑，无裂缝、起皮、空鼓等缺陷。4.质量检验：乙方在施工过程中应进行自检，每完成一段施工区域后，应及时通知甲方进行质量检验，经甲方验收合格后方可进行下一道工序。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体日期]开工，如因不可抗力或甲方原因导致无法按时开工，开工日期相应顺延。（二）竣工日期本工程应于[具体日期]竣工，总工期为[X]日历天。乙方应严格按照合同工期组织施工，确保工程按时完成。（三）工期延误1.如因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，并提供相应的证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写]元（￥[小写]元）。该价款包括乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税费等。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。2.乙方完成工程进度的[X%]后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。3.工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。4.剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程质保期满且无质量问题后，甲方应在[X]天内无息支付给乙方。（三）发票开具乙方应按照国家税收法律法规的规定，向甲方开具合法有效的发票。甲方在支付款项时，有权要求乙方提供相应的发票。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同要求和相关规范进行施工。有权对工程设计和施工方案提出修改意见，乙方应按照甲方的要求进行调整。有权在工程完工后组织验收，对不符合合同要求的部分，有权要求乙方进行整改。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。为乙方提供施工所需的水、电等必要条件，并协调解决施工过程中与其他施工单位的交叉作业问题。及时提供施工图纸和相关技术资料，对乙方提出的技术问题进行解答和指导。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的必要条件和技术资料，对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成本工程，确保工程质量符合要求。遵守施工现场的安全管理规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。保护施工现场的环境，做到文明施工，不得随意丢弃建筑垃圾。对工程质量负责，在质保期内承担免费维修责任。五、工程质量及验收（一）质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范以及设计要求，具体质量标准如下：1.天棚抹水泥油的表面平整度偏差不超过[X]mm，垂直度偏差不超过[X]mm。2.水泥油的强度等级应符合设计要求，无裂缝、起皮、空鼓等缺陷。3.工程质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210[具体版本]）等相关标准的规定。（二）质量检验1.乙方应在施工过程中进行自检，每完成一段施工区域后，应及时通知甲方进行质量检验。甲方应在接到通知后[X]天内进行检验，如甲方未在规定时间内进行检验，视为该部分工程质量合格。2.工程全部完工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，甲方应在接到报告后[X]天内组织验收。验收合格的，双方应签署工程竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。（三）质量保证1.本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担。2.如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。六、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定并执行安全生产规章制度和操作规程，确保施工安全。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责处理相关事宜，甲方不承担任何责任。（二）安全措施乙方应采取必要的安全防护措施，如设置安全警示标志、佩戴安全防护用品等，确保施工人员和施工现场的安全。甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查，如发现乙方存在安全隐患，有权要求乙方立即整改。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于人工费、机械设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因返工导致工期延误，乙方还应承担工期延误的违约责任。3.如乙方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更和解除本合同的变更和