建工劳务分包合同范本

PAGE建工劳务分包合同范本甲方（劳务发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（劳务承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方承接了[工程项目名称]的建设工程，为了确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就该工程的劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程项目名称]2.工程地点：[工程具体地点]3.工程内容：本工程的劳务分包范围包括但不限于[具体劳务工作内容，如基础工程劳务、主体结构劳务、装饰装修劳务等，需详细列举各项劳务工作的具体内容和要求]。4.承包方式：乙方以[具体承包方式，如包人工、包部分辅料等]的方式承包本工程的劳务作业。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.乙方必须按照合同约定的工期完成全部劳务作业。如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计算方式本工程的劳务报酬按照[具体计算方式，如按建筑面积计算、按工日计算等]确定。具体单价为[详细说明各项劳务工作的单价]。劳务报酬总价暂定为人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终结算金额以实际完成的工作量为准。2.支付方式甲方按照以下节点向乙方支付劳务报酬：基础工程完工并经验收合格后，支付已完成工作量劳务报酬的[X]%；主体结构工程完工并经验收合格后，累计支付至已完成工作量劳务报酬的[X]%；装饰装修工程完工并经验收合格后，累计支付至已完成工作量劳务报酬的[X]%；工程全部完工并经甲方、监理单位及相关部门验收合格，且乙方提交完整的结算资料后，甲方在[X]个工作日内完成结算审核，结算完成后支付至结算金额的[X]%；剩余[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满且无质量问题后[X]个工作日内无息支付。甲方支付劳务报酬时，乙方应提供合法有效的发票。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的劳务作业进行全面监督、检查和指导，有权要求乙方按照合同约定的质量标准和施工进度完成劳务作业。对乙方进场的人员、设备、材料等进行检查和管理，有权制止乙方使用不符合要求的人员、设备和材料。按照合同约定对乙方的劳务报酬进行结算和支付，有权扣除乙方因违约行为应承担的费用。2.义务向乙方提供施工图纸、技术要求和相关技术资料，对乙方进行技术交底和安全培训。负责提供施工所需的主要材料、设备和构配件，并保证其质量符合要求。协调与其他施工单位的关系，为乙方的劳务作业创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付劳务报酬，不得无故拖欠。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定获得劳务报酬，有权要求甲方按照合同约定的时间和方式支付。对甲方提供的施工图纸、技术要求和相关技术资料有疑问时，有权要求甲方进行解释和说明。在甲方未按照合同约定支付劳务报酬时，有权暂停劳务作业，并要求甲方承担违约责任。2.义务严格按照施工图纸、技术要求和相关规范标准进行劳务作业，确保工程质量符合合同约定。按照合同约定的工期和施工进度计划完成劳务作业，不得擅自停工、窝工。自行配备劳务作业所需的小型工具和设备，并保证其性能良好、安全可靠。对进场的劳务人员进行管理和教育，确保劳务人员遵守甲方的各项规章制度和施工现场的安全管理规定。按照国家和地方有关规定为劳务人员缴纳社会保险和工伤保险，承担因劳务人员工伤、职业病等产生的费用。负责施工现场的文明施工和环境保护工作，保持施工现场的整洁和卫生。五、工程质量1.乙方必须严格按照国家和地方有关工程质量标准、施工规范和甲方的技术要求进行劳务作业，确保工程质量达到合同约定的标准。2.工程质量标准为[具体质量标准，如合格、优良等]。如工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，并承担由此给甲方造成的损失。3.乙方在施工过程中应建立健全质量保证体系，加强质量检查和验收工作。每道工序完成后，乙方应进行自检，自检合格后报甲方和监理单位验收，验收合格后方可进行下一道工序。六、安全生产与文明施工1.安全生产甲乙双方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和规章制度，建立健全安全生产管理制度，加强安全生产教育和培训，确保施工现场的安全生产。甲方应提供必要的安全生产条件和防护设施，对乙方的安全生产工作进行监督和检查。乙方应配备专职安全生产管理人员，负责施工现场的安全生产管理工作。乙方劳务人员必须遵守甲方的安全生产规定，正确佩戴和使用劳动防护用品。如发生安全事故，甲乙双方应按照国家和地方有关规定及时报告和处理，并承担相应的责任。2.文明施工乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁和卫生，做到工完场清。乙方应合理安排施工时间，减少施工噪音和粉尘污染，避免对周边环境和居民造成影响。七、违约责任1.甲方违约责任甲方未按照合同约定支付劳务报酬的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停劳务作业，直至甲方支付劳务报酬及违约金。甲方因自身原因导致乙方停工、窝工的，应按照乙方实际损失给予赔偿。2.乙方违约责任乙方未按照合同约定的工期完成劳务作业的，每逾期一日，应按照劳务报酬总价的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。乙方劳务作业质量不符合合同约定的，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因乙方返工导致工期延误的，乙方应按照上述工期延误的违约责任承担责任。乙方未经甲方同意擅自将劳务作业转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。八、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1