工地土方更换合同范本

PAGE工地土方更换合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方在[具体工地名称]进行工程项目建设，需要对工地土方进行更换处理，乙方具备相关的土方处理能力和资质。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行工地土方更换事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.土方更换地点：位于[具体工地地址]的工程项目工地内。2.土方现状：甲方工地现有土方[详细描述现有土方的情况，如土质、含水量、所含杂质等]。3.更换土方要求：乙方应提供符合[具体标准，如工程设计要求、相关行业规范等]的优质土方进行更换，新土方应具备[详细说明新土方应满足的各项指标，如颗粒级配、压实系数等]。4.土方数量：预计更换土方总量为[X]立方米，最终以实际测量为准。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的土方更换工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的标准和时间完成土方更换工作。2.义务向乙方提供工地现场的相关资料，包括但不限于工地地形地貌、地下管线分布等，以便乙方开展工作。协助乙方办理与土方更换工作相关的手续，如协调场地使用、与其他施工单位的配合等。按照本合同约定及时支付乙方土方更换费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付土方更换费用。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停工作，并要求甲方承担相应的违约责任。2.义务按照本合同约定的标准和要求，提供优质的土方进行更换，并确保更换后的土方符合工程建设的需要。自行组织土方运输车辆、施工设备及人员，负责土方的挖掘、运输、堆放等工作，并承担相应的费用。在土方更换过程中，应采取有效的措施，防止对工地周边环境造成污染和破坏，如控制扬尘、避免土方洒落等。负责处理土方更换过程中产生的各类纠纷和问题，确保工程顺利进行。在土方更换工作完成后，及时清理现场，恢复场地原状。三、费用及支付方式（一）费用标准本合同土方更换费用按照每立方米[X]元计算，预计总费用为[X]元。该费用为固定单价，不因任何因素调整，除非本合同另有约定。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。2.进度款：乙方完成土方更换总量的[X]%后，甲方向乙方支付至已完工作量对应费用的[X]%。乙方应在每月[具体日期]向甲方提交当月已完工作量报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[X]日内审核并支付进度款。3.结算款：土方更换工作全部完成并经甲方验收合格后[X]日内，双方进行结算。结算完成后，甲方向乙方支付至合同总费用的[X]%。4.质保金：合同总费用的[X]%作为质保金，在质保期届满后[X]日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、工期及工期延误（一）工期本合同土方更换工作预计自[开工日期]开始，至[竣工日期]结束，总工期为[X]日历天。具体开工日期以甲方书面通知为准。（二）工期延误1.因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此增加的费用。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总费用的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延及费用承担问题。五、质量标准及验收（一）质量标准乙方提供的土方应符合本合同约定的质量标准，以及国家和地方现行的相关工程质量验收规范和标准。（二）验收1.土方更换过程中，甲方有权随时对乙方的工作进行检查和监督，如发现乙方提供的土方不符合质量标准，甲方有权要求乙方立即整改或返工，由此产生的费用由乙方承担。2.土方更换工作完成后，乙方应向甲方提交书面验收申请。甲方应在收到申请后的[X]日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改期间不计入工期，且乙方应承担整改费用。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若甲方违反本合同约定的其他义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方提供的土方不符合质量标准，乙方应负责无偿返工或更换，直至符合质量标准为止。如因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本合同约定的工期完成土方更换工作，除按照本合同约定支付违约金外，还应承担甲方因此遭受的其他损失。3.若乙方违反本合同约定的其他义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方