施工合同2026年调试协议

施工合同2026年调试协议协议编号：[填写协议编号]甲方（发包人）：[填写甲方全称]法定代表人：[填写法定代表人姓名]注册地址：[填写注册地址]通讯地址：[填写通讯地址]联系电话：[填写联系电话]电子邮箱：[填写电子邮箱]乙方（承包人）：[填写乙方全称]法定代表人：[填写法定代表人姓名]注册地址：[填写注册地址]通讯地址：[填写通讯地址]联系电话：[填写联系电话]电子邮箱：[填写电子邮箱]根据甲乙双方于[填写年份]年[填写月份]月[填写日期]日签订的《[主合同全称]》（以下简称“主合同”），为确保[填写项目名称]项目（以下简称“本项目”）顺利进入调试阶段并最终成功投运，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就本项目的调试工作达成如下协议：第一条调试范围与内容1.1本协议项下的调试范围包括主合同项下承包人承建的[填写具体工程范围或区域]，主要涵盖[列出主要调试对象，如：主体设备、工艺系统、自动化控制系统等]。1.2调试内容具体包括但不限于：(1)各单体设备的单体调试，确保其运行参数符合设计要求；(2)各个系统（或子系统）的联动调试，确保系统间协调运行；(3)整体工程性能测试与验证，包括[列出关键性能指标，如：产能、能耗、环保指标等]，确保达到主合同约定的验收标准或设计文件规定指标；(4)根据测试结果，对系统运行参数进行优化调整；(5)消除调试过程中发现的设备缺陷和系统问题；(6)调试完成后，向甲方提供调试报告、设备操作维护手册等相关技术文件，并配合进行甲方操作人员的培训工作。1.3调试应遵守的国家及行业技术标准、规范和规程包括但不限于[列出主要的标准规范名称，如：《火力发电厂热力设备调试规程》等]。调试工作应达到主合同约定的质量等级要求。第二条双方权利与义务2.1甲方权利与义务：(1)按照主合同约定及本协议约定，及时向乙方提供调试所需的场地、电源、水源、通讯条件及其他必要条件，确保其符合安全及调试要求。甲方应指派[填写岗位][填写姓名]作为现场代表，负责协调与调试工作相关的甲方内部事宜，并配合乙方解决调试过程中涉及的非乙方原因的障碍。(2)审核乙方提交的调试方案、进度计划等文件，并在[填写天数]个工作日内给予书面答复。对调试过程中出现的重大技术问题，有权要求乙方提交解决方案，组织相关专家进行论证。(3)按时组织或参与关键调试节点及最终调试成果的验收工作，并出具验收结论。(4)按照本协议约定，及时审核乙方提交的调试费用结算资料，并按时支付调试费用。(5)负责提供并确保调试所需的设计文件、设备技术资料等的准确性。2.2乙方权利与义务：(1)负责编制详细的调试方案、调试进度计划、安全措施计划，报送甲方审核。调试方案应科学合理，确保安全、高效地完成调试任务。(2)根据批准的调试方案和进度计划，负责组织调试所需的人力、设备、材料、工器具及测试仪器等资源进场，并实施调试工作。确保调试人员具备相应的资格和经验。(3)严格遵守国家及行业的安全生产法规、标准和规程，制定并执行调试现场安全管理制度和操作规程，设专人对调试现场安全进行管理，确保调试过程的安全。承担自身人员发生的安全责任及由此产生的一切费用。(4)负责调试过程中所有数据的记录、整理和分析，按时提交调试日报、周报及必要的阶段性报告给甲方现场代表。调试完成后，提交完整的调试报告。(5)对调试中发现的问题和设备缺陷进行分析，提出处理方案。属于乙方责任造成的缺陷，由乙方负责处理并承担费用；属于甲方原因或设计原因的，由甲方负责处理或协调解决，相关费用由责任方承担。(6)调试期间，负责调试区域的成品、半成品及设备的成品保护工作。(7)调试完成后，按照合同约定向甲方提供调试技术文件、操作手册等，并按照甲方要求进行操作人员培训，直至甲方人员能够独立操作。(8)调试工作完成后，承担调试范围内工程及相关工作的质量保修责任，保修期为[填写保修期月数]个月，自调试最终验收合格之日起计算。第三条调试期限3.1本协议项下的调试工作总期限为[填写天数]天/小时，自乙方调试人员进场具备调试条件之日起计算，至所有调试项目完成并通过最终验收之日止。3.2调试期限起点以甲方发出书面通知确认乙方调试人员及主要调试设备、材料已具备进场条件为准。调试期限终点以甲方组织的相关方验收合格并签署验收文件为准。3.3任何一方非因不可抗力或主合同约定的发包人责任原因，未能按期开始或完成调试工作，应承担相应的违约责任。因甲方原因导致工期延误的，调试期限相应顺延，乙方有权要求追加费用和/或延长工期。3.4遇下列情况，经甲方现场代表确认，调试期限可相应顺延：(1)甲方未能按约定提供调试所需条件或协调解决乙方工作障碍；(2)因设计变更或错误需要乙方进行重大调整；(3)发生不可抗力事件；(4)其他经双方协商一致同意顺延的情形。第四条质量与验收4.1乙方保证调试工作及成果符合本协议第一条约定的范围、内容、标准和要求。4.2甲方有权对调试过程进行监督检查。乙方应积极配合甲方的检查工作，并提供必要的数据和资料。4.3调试工作按以下阶段进行验收：(1)单机调试验收：完成单机调试后，乙方应申请甲方进行验收，验收合格后方可进行下一阶段调试。(2)系统联动调试验收：完成系统联动调试后，乙方应申请甲方进行验收，验收合格后方可进行性能测试。(3)最终验收：所有调试工作完成后，乙方应向甲方提交完整的调试报告及相关资料，申请最终验收。甲方应在收到申请后[填写天数]个工作日内组织设计、监理、甲方代表等相关单位进行验收。验收合格的，签署验收合格文件；验收不合格的，乙方应在[填写天数]个工作日内提出整改方案，并完成整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担。4.4验收依据为本协议、主合同、经批准的设计文件、技术规范、设备说明书以及调试报告和测试数据。4.5若最终验收不合格，乙方必须承担全部责任，并采取有效措施进行整改。若整改后仍无法达到合同要求，甲方有权解除本协议项下的调试合同，并要求乙方承担违约责任。第五条安全与保险5.1乙方是调试现场安全生产的第一责任方，必须建立、健全安全生产责任制，编制并执行安全施工方案，配备专职或兼职安全管理人员，进行安全教育和培训，确保调试人员安全。5.2乙方应严格遵守国家、地方有关安全生产的法律法规及甲方现场的安全管理规定，落实安全防护措施，防止发生人身伤亡、设备损坏及其他安全事故。5.3调试期间发生的安全事故，由责任方承担相应责任和由此产生的一切费用。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。5.4乙方应按主合同及相关法律法规的要求，购买调试期间所需的工程一切险、第三方责任险等保险，并将保险单复印件提交给甲方备案。保险范围和保额应满足项目需求，如有不足，甲方有权要求乙方补足。第六条费用与支付6.1本协议项下的调试费用为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。6.2费用构成包括但不限于：调试人员人工费、调试所需设备、材料费（不包括已包含在主合同价格中的设备）、测试仪器使用费、调试管理费、技术文件编制费、培训费、保险费、税费以及合理的利润等。6.3调试费用支付方式如下：(1)合同签订后[填写天数]个工作日内，甲方支付调试总费用的[填写百分比]%，即人民币[填写金额]元（作为调试启动预付款）。(2)完成单机调试并经甲方验收合格后[填写天数]个工作日内，甲方支付调试总费用的[填写百分比]%，即人民币[填写金额]元。(3)完成系统联动调试并经甲方验收合格后[填写天数]个工作日内，甲方支付调试总费用的[填写百分比]%，即人民币[填写金额]元。(4)调试报告提交后[填写天数]个工作日内，甲方支付调试总费用的[填写百分比]%，即人民币[填写金额]元。(5)项目最终验收合格并签署验收合格文件后[填写天数]个工作日内，甲方支付剩余调试费用的[填写百分比]%，即人民币[填写金额]元。6.4乙方应在每次收款前[填写天数]个工作日内，向甲方提交符合要求的费用支付申请及相应的发票。甲方审核无误后，按约定时间支付费用。6.5甲方支付的费用均以人民币结算。乙方应在收到款项后，开具等额合法的增值税专用发票给甲方。6.6如因甲方原因（如未按时提供条件、指令错误等）导致乙方产生额外的合理费用，乙方应在发生费用后[填写天数]个工作日内向甲方提交费用索赔报告及证明资料，经甲方审核确认后，列入下次应支付的调试费用中。第七条索赔与争议7.1因甲方原因导致乙方人员窝工、设备闲置、工期延误或产生其他额外费用，乙方应在事件发生之日起[填写天数]个工作日内向甲方发出索赔通知，并提供详细的情况说明、证明材料。甲方应在收到索赔通知后[填写天数]个工作日内进行审核，并将审核结果书面通知乙方。双方对索赔有争议的，可通过友好协商解决；协商不成的，按主合同约定的争议解决方式处理。7.2因乙方原因导致调试工作延误或质量不符合要求，甲方有权根据主合同约定向乙方提出索赔，并从应付乙方款项中直接扣除。7.3双方因履行本协议发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，应按照主合同约定的[选择：仲裁或诉讼]方式解决。如选择仲裁，应提交至[填写仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。如选择诉讼，应向[填写法院名称]提起诉讼。第八条保密8.1甲乙双方对于在履行本协议过程中了解的对方的商业秘密、技术信息、经营数据等（以下简称“保密信息”）均负有保密义务。8.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。接收方仅为履行本协议目的使用保密信息，不得用于其他用途。8.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后[填写年数]年。第九条不可抗力9.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为等。9.2任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本协议义务时，应在事件发生后[填写天数]个工作日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十条法律适用与管辖10.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择：[填写法院全称]诉讼]。第十一条其他11.1本协议是主合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，均按照主合同的约定执行。本协议的约定若与主合同