光伏发电施工劳务承包合同

甲方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方拥有光伏发电项目的建设需求，并具备相应的合法建设资质和条件。

2.乙方具备从事光伏发电施工劳务的专业能力和资质，愿意按照本合同的约定为甲方提供劳务承包服务。

3.双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就光伏发电施工劳务承包事宜达成一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称本光伏发电项目的名称为[具体项目名称]。2.工程地点工程位于[详细地址]。3.工程内容乙方负责光伏发电项目施工过程中的劳务作业，具体包括但不限于：

（1）光伏设备的安装，涵盖光伏板、逆变器、汇流箱等设备的安装与调试工作。

（2）电缆的敷设，包含直流电缆和交流电缆的敷设、连接及标识工作。

（3）支架的搭建，按照设计要求完成光伏支架的安装、固定和调整工作。

（4）设备基础的施工，进行光伏设备基础的开挖、浇筑和养护等工作。

（5）协助进行设备的调试和试运行工作，配合甲方及其他相关单位完成项目的整体调试和试运行。

（6）施工现场的清理和维护工作，保持施工场地的整洁和安全。4.工程规模本项目的光伏发电装机容量为[具体装机容量]兆瓦。二、合同工期1.开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，具体以甲方发出的开工通知为准。2.竣工日期乙方应在[具体竣工日期]前完成全部劳务作业，确保工程通过甲方及相关部门的验收。3.工期延误（1）如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，双方可协商顺延工期。

（2）若因甲方原因（如未按时提供施工图纸、未及时支付工程款等）导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并给予乙方合理的工期顺延。

（3）若乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额[X%]的违约金。若延误超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、质量标准1.适用标准本工程的施工质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求。具体标准包括但不限于：

（1）《光伏发电站设计规范》GB50797-2012。

（2）《光伏发电站施工规范》GB50794-2012。

（3）《光伏电站接入电网技术规定》GB/T19964-2012。2.质量保证（1）乙方应建立健全质量管理体系，严格按照质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

（2）乙方应在施工过程中进行严格的质量检验和验收，对每一道工序进行自检、互检和专检，并做好记录。

（3）若工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。因返工造成的工期延误和费用增加由乙方承担。3.质量验收（1）乙方完成分项工程后，应及时通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。

（2）工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告和完整的施工资料。甲方应在收到报告后的[X]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。

（3）若工程通过验收，双方应签署竣工验收报告；若工程未通过验收，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至通过验收为止。四、合同价款与支付1.合同价款本合同的劳务承包总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该价款为固定总价，在合同执行过程中，除因设计变更、甲方要求增加或减少工作内容等原因导致合同价款调整外，不再进行调整。2.支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

（2）进度款：乙方应每月[具体日期]向甲方提交上月完成的工作量报表和工程款支付申请。甲方应在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，并支付相应的进度款。进度款支付比例为已完成工作量的[X%]。

（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]个工作日内向甲方提交竣工结算报告和完整的结算资料。甲方应在收到报告后的[X]个工作日内进行审核，并在审核完成后的[X]个工作日内支付至合同总价款的[X%]。

（4）质量保证金：剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程质量保证期届满后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。3.支付账户乙方应提供以下银行账户信息，作为甲方支付合同价款的指定账户：

开户银行：[具体银行名称]

账号：[具体账号]

账户名称：[具体账户名称]五、双方权利与义务甲方权利与义务1.权利（1）有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。

（2）有权要求乙方按照合同约定提供施工资料和报告。

（3）有权对乙方的违约行为进行追究，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务（1）按照合同约定向乙方支付合同价款。

（2）在开工前，向乙方提供施工图纸、技术要求和相关资料。

（3）协调乙方与其他施工单位之间的关系，为乙方提供必要的施工条件。

（4）及时组织工程验收和结算工作。乙方权利与义务1.权利（1）按照合同约定收取合同价款。

（2）要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。

（3）对甲方的违约行为进行追究，并要求甲方承担相应的违约责任。2.义务（1）按照合同约定的工期、质量标准和施工内容完成劳务作业。

（2）遵守国家和地方的法律法规以及甲方的施工现场管理制度。

（3）提供施工所需的劳务人员、设备和工具，并保证其具备相应的资质和能力。

（4）对施工过程中的安全负责，采取必要的安全措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。

（5）保护施工现场的环境，遵守环保要求。

（6）在工程质量保证期内，对工程质量问题负责免费维修。六、安全施工1.安全责任（1）乙方应建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工过程中的安全。

（2）乙方应为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，承担相应的保险费用。

（3）若发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时通知甲方。乙方应承担因安全事故给甲方和第三方造成的全部损失。2.安全措施（1）乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志和防护设施，确保施工人员和周边人员的安全。

（2）乙方应定期对施工设备和工具进行检查和维护，确保其安全性能良好。

（3）乙方应制定应急预案，应对可能发生的安全事故。七、材料与设备供应1.甲方供应（1）甲方负责提供施工所需的主要材料和设备，包括光伏板、逆变器、汇流箱等。甲方应按照合同约定的时间和地点将材料和设备交付给乙方。

（2）甲方提供的材料和设备应符合国家和地方的相关标准以及本工程的质量要求。乙方在接收材料和设备时，应进行检验和验收，如发现质量问题，应及时通知甲方。2.乙方供应（1）乙方负责提供施工所需的辅助材料和小型工具，如电缆、支架连接件等。乙方提供的材料和工具应符合国家和地方的相关标准以及本工程的质量要求。

（2）乙方应在使用前对其提供的材料和工具进行检验和测试，确保其质量合格。八、变更与索赔1.工程变更（1）若因设计变更、甲方要求等原因需要对工程内容进行变更，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方。

（2）乙方应按照甲方的变更要求进行施工，若变更导致合同价款增加或工期延长，双方应协商签订补充协议，对合同价款和工期进行调整。2.索赔（1）若一方因对方的违约行为或不可抗力因素遭受损失，有权向对方提出索赔。

（2）索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后的[X]天内，向对方发出索赔通知，并提供相关的证明文件。

（3）被索赔方应在收到索赔通知后的[X]天内进行答复，若逾期未答复，则视为认可索赔要求。九、违约责任1.甲方违约责任（1）若甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一天，甲方应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。

（2）若甲方因自身原因导致工程停工或延误，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任（1）若乙方未按照合同约定的工期完成劳务作业，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额[X%]的违约金。

（2）若乙方的施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。若因返工造成工期延误，乙方还应承担相应的违约责任。

（3）若乙方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。十、争议解决1.协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.诉讼解决若协商不成，任何一方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、合同生效与终止1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同终止（1）本合同在双方履行完毕各自的义务后自动终止。

（2）若一方严重违反本合同的约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十二、保密条款1.保密内容双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向任何第三方披露。2.保密期限保密期限为自本合同生效之日起[X]年。十三、其他条款1.合同份数本合同一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份