学校批墙修缮合同范本

PAGE学校批墙修缮合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[学校全称]法定代表人：[姓名]地址：[学校地址]联系方式：[联系电话]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方需对学校部分区域进行批墙修缮工作，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[学校名称]批墙修缮工程（二）工程地点[学校具体地址及修缮区域]（三）工程内容1.墙面基层处理对学校指定区域的墙面进行全面检查，铲除原有松动、起皮的墙皮，清理墙面灰尘、油污等杂质，对墙面裂缝进行修补，确保墙面基层平整、牢固。2.批刮腻子使用符合国家标准的环保型腻子粉，对墙面进行至少[X]遍批刮，每遍批刮间隔时间应符合产品使用说明要求，批刮后的墙面应平整、光滑，无明显接茬和凹凸不平现象。3.砂纸打磨待腻子干燥后，使用合适目数的砂纸对墙面进行细致打磨，使墙面达到细腻、光滑的效果，打磨过程中应注意避免打磨痕迹和砂纸印。4.墙面涂料涂刷选用符合环保标准和学校要求的墙面涂料，对墙面进行[X]遍涂刷，确保墙面色泽均匀、无流坠、无漏刷现象。（四）工程范围包括但不限于学校教学楼、办公楼、图书馆、宿舍楼等[具体区域]的内墙面批墙修缮工作。二、工程期限（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、管理、利润、税费等一切费用。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]）。2.进度款乙方完成工程进度的[X]%时，甲方在收到乙方提交的进度款申请报告及相关证明材料后的[X]个工作日内，支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]）。3.竣工款工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后的[X]个工作日内，支付至合同总价款的[X]%，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]）。4.质保金预留合同总价款的[X]%作为质保金，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]），质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息退还质保金。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见。有权要求乙方更换不符合要求的施工人员、材料和设备。对工程设计和施工方案有变更的权利，但应提前书面通知乙方，并承担由此增加的费用和工期延误责任。2.义务按合同约定的时间和方式支付工程款项。在开工前向乙方提供施工所需的水、电等条件，并协调解决施工过程中可能出现的与学校其他部门或第三方的关系问题。及时组织工程竣工验收和结算工作。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程款项。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在施工过程中，如遇到不可预见的困难或问题，有权及时向甲方提出解决方案和建议。2.义务严格按照设计图纸、施工规范和合同要求进行施工，确保工程质量和施工安全。遵守学校的规章制度，文明施工，不得影响学校的正常教学秩序。负责施工场地的环境卫生，及时清理施工垃圾。按照合同约定的工期完成工程任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。对工程质量负责，在质保期内免费提供维修服务。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准、规范以及学校的具体要求，达到合格标准。具体质量标准以施工图纸、技术文件和相关质量检验评定标准为准。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，严格执行质量检验制度。对原材料、构配件和设备应进行严格的检验和试验，确保其质量符合要求。（三）验收程序1.乙方完成全部工程内容后，应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交工程竣工验收报告。2.甲方收到乙方的竣工验收报告后，应在[X]个工作日内组织相关人员进行竣工验收。3.工程竣工验收合格的，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用和工期延误责任由乙方承担。六、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并及时采取措施进行处理，同时向甲方报告。（二）安全措施乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施和消防器材，为施工人员提供符合安全标准的劳动保护用品。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按合同约定的时间和方式支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按合同约定的工期完成工程任务，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准为止。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反学校的规章制度或安全施工规定，甲方有权要求乙方进行整改，如乙方拒不整改或整改不力，甲方有权对乙方处以[具体金额]元的罚款，情节严重的，甲方有权解除合同。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经