2025年一级建造师-市政实务强化题

2025年一级建造师-市政实务强化题考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）1.在市政道路基层施工中，级配砂砾、级配碎石适用于各种交通等级道路的基层，其颗粒组成应均匀，级配范围应符合相关规范要求。对于城市主干道，其上层（面层下）的级配砂砾厚度不宜小于（）cm。A.8B.10C.12D.152.桥梁施工中，支架法现浇预应力混凝土连续梁，其支架立柱基础承载力不足时，为保证施工安全，应优先采取的措施是（）。A.增加支架立柱数量B.加设剪力撑C.进行地基加固处理D.改用悬臂浇筑法3.隧道工程中，采用盾构法施工时，盾构机前方刀具切割土体，土体在盾构机正面压力和刀盘回转剪切作用下破碎，其支护结构（管片）承受的主要荷载类型是（）。A.土压力和水压力B.地震作用力C.风荷载D.温度应力4.市政给水管道工程中，采用开槽埋管法施工，当管道埋深较大、地质条件复杂时，基坑开挖支护是关键环节。下列支护方式中，适用于开挖深度较大、地下水位较高、土质较差场地的主要是（）。A.放坡开挖B.深层搅拌桩止水帷幕C.排桩（钢板桩、SMW工法）D.临时支撑5.城市供热管道工程施工中，采用焊接方法连接管道时，对于钢管对接焊接，保证焊接质量的关键工艺环节之一是（）。A.焊接顺序的安排B.焊接材料的选用C.焊接接头的坡口形式与加工质量D.焊后热处理6.根据我国《建设工程质量管理条例》，在市政工程竣工验收过程中，负责组织竣工验收的是（）。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.监理单位7.市政工程施工现场，为控制噪声污染，对高噪声设备（如挖掘机、破碎机）采取的隔音或减振措施，属于（）的范畴。A.安全防护B.绿色施工C.质量控制D.成本控制8.桥梁工程质量验收中，对于主要受力结构的混凝土强度，应以其（）为依据。A.混凝土试块抗压强度平均值B.混凝土回弹值C.混凝土超声波检测结果D.混凝土红外热成像分析9.在市政工程合同管理中，因发包人原因导致工程延期，承包人可按合同约定提出工期索赔和费用索赔。费用索赔的计算基础通常不包括（）。A.材料价格上涨差价B.窝工人员的人工费C.索赔事件发生期间的贷款利息D.因索赔事件增加的新增管理费10.施工现场动火作业前，必须办理动火许可证，并采取相应的防火安全措施。下列关于动火作业区域周围环境安全措施的说法，错误的是（）。A.清除动火点周围易燃物B.设置警戒区和警示标志C.配备足够的消防器材D.允许在附近堆放易燃材料作为备用二、多项选择题（下列选项中，至少有两项符合题意）1.市政道路沥青路面施工中，影响沥青混合料路用性能的关键因素包括（）。A.沥青混合料的级配B.沥青拌和站的温度控制C.混合料的压实温度和压实度D.路面基层的平整度E.沥青混合料的抗滑性能要求2.桥梁基础施工中，采用沉井法施工时，可能遇到的技术难题包括（）。A.沉井下沉过程中的倾斜B.地质条件变化导致承载力不足C.沉井刃脚部位发生突沉D.沉井内封底混凝土浇筑质量E.周围环境沉降控制3.隧道施工中，影响新奥法（NATM）施工效果的关键因素有（）。A.围岩的稳定性B.初期支护的及时性和质量C.隧道开挖方式（如光面爆破效果）D.隧道断面尺寸的大小E.地下水控制措施4.市政给水排水工程施工中，管道接口材料的选择需考虑多种因素，下列属于常用接口材料的是（）。A.混凝土接口B.钢筋混凝土接口C.橡胶密封圈接口D.承插式预制混凝土管接口E.自应力混凝土接口5.城市燃气管道工程施工，为保障施工安全和管道质量，必须严格控制（）等环节。A.管道材质检验B.管道安装过程中的坐标和高程控制C.管道焊接与无损检测D.管道试压（水压或气压）E.管道回填土的要求6.施工现场质量管理体系中，质量目标责任的落实通常包括（）。A.项目经理的质量职责B.技术负责人的技术交底责任C.施工班组长对班组作业质量的控制责任D.监理工程师的旁站监督责任E.材料检验员的进场材料验收责任7.市政工程项目进度控制中，常用的进度计划表示方法有（）。A.横道图（GanttChart）B.网络图（NetworkDiagram，如关键路径法CPM）C.S曲线D.工作分解结构（WBS）E.资源负荷图8.施工现场安全管理的“三宝”是指（）。A.安全帽B.安全带C.安全网D.脚手架E.个人防护用品（PPE）9.绿色施工在市政工程中的体现，包括（）等方面。A.节约用水、节材B.减少施工噪音和光污染C.保护地下管线和周边环境D.施工现场扬尘控制E.优先使用本地材料和可再生能源10.建设工程合同中，关于不可抗力条款，通常约定（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.合同双方应采取措施减少损失C.因不可抗力造成的损失由一方承担D.不可抗力发生后，合同可部分或全部解除E.不可抗力持续时间较长时，合同双方可协商变更合同条件三、案例分析题1.某城市新建一条长2公里的市政雨污水管道，管径DN1500mm，埋深约8米，穿越一条既有10kV高压线（距离地面约7米）和一条宽10米的城市道路。管道采用顶管法施工。施工过程中发生以下情况：*（1）顶管始发井开挖过程中，因地质条件与勘察资料略有差异，土层较软，支撑体系变形较快，导致工期延误3天。*（2）在顶进过程中，顶管机头遇到既有高压线下方的一块孤石，顶进困难，造成管壁轻微损伤，更换机头和修复损伤耽误工期5天，增加费用8万元。*（3）顶管穿越既有道路时，为保护路面结构，采用了注浆加固路堤和分层、分段、低压力顶进的方法，保证了道路结构完好，但施工时间比原计划延长2天。*（4）雨季施工期间，为防止工作井和顶管沟槽积水，采取了井点降水措施，增加了排水费用2万元。*根据施工合同约定，因地质条件变化和顶管机头损伤造成的工期延误和费用增加应由承包人承担，因保护道路和雨季排水措施产生的工期延误和费用由发包人承担。问题：1.请分别分析上述（1）、（2）情况属于哪种风险类型（如：自然风险、技术风险、管理风险、不可抗力风险等）？2.根据合同约定和风险类型分析，承包人可以就哪些情况向发包人提出工期索赔和费用索赔？请分别说明理由。3.若承包人向发包人提交了索赔报告，发包人应如何处理？4.在顶管施工中，为防止管壁损伤，除了遇到孤石外，还可能有哪些因素需要控制？请至少列举三种。2.某桥梁项目，上部结构为预应力混凝土连续梁，跨径布置为40m+60m+40m，采用支架法现浇施工。在浇筑最后一跨混凝土时，监理工程师发现以下问题：*（1）支架基础承载力计算书未经监理审核确认。*（2）混凝土浇筑过程中，预应力钢束张拉前的混凝土强度报告显示强度偏低，但施工单位仍继续张拉。*（3）混凝土浇筑完成后，未按规范要求进行养护，且在气温骤降的第二天即进行拆模。*（4）预应力张拉过程中，某束钢束的伸长量远超计算值，且锚具出现轻微滑移现象。问题：1.针对上述（1）问题，监理工程师应如何处理？说明理由。2.分析上述（2）问题的严重性，并说明可能产生的后果。3.指出上述（3）问题中违反市政工程质量管理规定的具体条款（可引用相关规范名称和条款号）。4.分析上述（4）问题产生的原因可能有哪些？为保证预应力施工质量，应采取哪些应急或后续措施？5.若该项目发生质量事故，根据我国《建设工程质量管理条例》，承担连带责任的主要责任主体可能包括哪些单位？试卷答案一、单项选择题1.C解析思路：根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）等相关要求，城市主干道的级配砂砾基层厚度一般不宜小于12cm，以保证足够的承载力和稳定性。2.C解析思路：支架法现浇预应力混凝土连续梁，支架基础是承载整个结构荷载的关键。当基础承载力不足时，首要措施是加固基础，确保其能够安全承载，其他措施如增加支架数量或加设支撑是在基础承载力有保障前提下的补充或替代方案。3.A解析思路：盾构法施工中，盾构机前方刀盘切割土体，管片在盾构机外壳的保护下拼装并承受前方土压和水压。因此，管片主要承受的是来自开挖面的土压力和水压力。4.C解析思路：放坡开挖适用于土质较好、开挖深度较小的基坑。深层搅拌桩止水帷幕主要用于止水。排桩（钢板桩、SMW工法）适用于开挖深度较大、地质条件较差、地下水位较高的情况，能有效提供侧向支撑和止水。临时支撑多用于较浅基坑。5.C解析思路：焊接接头的坡口形式、尺寸及加工质量直接影响焊接熔深、焊缝饱满度和外观质量，是保证焊接接头强度和密封性的关键工艺环节。6.A解析思路：根据《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》规定，建设单位是工程项目的投资主体和责任主体，负责组织工程的竣工验收工作。7.B解析思路：控制噪声污染、保护环境属于绿色施工的范畴。隔音或减振措施旨在降低施工活动对周边环境（主要是声环境）的负面影响。8.A解析思路：桥梁主要受力结构的混凝土强度是保证结构安全和使用耐久性的核心指标，其验收依据应是混凝土试块的标准养护抗压强度试验结果。9.C解析思路：费用索赔的计算基础通常包括因索赔事件导致的直接费用增加，如人工费、材料费、机械费、管理费等，但通常不包括因索赔事件发生期间企业正常运营成本产生的利息等间接费用。10.D解析思路：动火作业区域周围必须清除易燃物，设置警戒区和警示标志，配备足够的消防器材，这些都是防火安全措施。但允许在附近堆放易燃材料作为备用是极其危险的做法，违反了动火作业的安全规定。二、多项选择题1.ABC解析思路：沥青混合料的路用性能包括高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性、抗滑性能和耐久性等。级配、拌和温度、压实温度和压实度均直接影响这些性能。路面基层的平整度主要影响的是面层的平整度，对混合料本身性能影响相对间接。2.ABCD解析思路：沉井法施工可能遇到的技术难题包括：地质条件变化导致承载力不足或突沉（A、B）；施工过程中发生倾斜（C）；刃脚部位受力不均或冲刷导致突沉（C）；封底混凝土浇筑质量（D）；周边环境沉降（E）也是需要控制的问题，但不是沉井施工本身的技术难题，而是施工影响。题目问的是难题，E相对不是核心施工难题。3.ABCE解析思路：新奥法（NATM）的核心是充分利用围岩的自承能力，并及时进行支护（A、B）。隧道开挖方式直接影响围岩的稳定性（B）和初期支护的受力（A）。地下水控制是保证隧道干燥、稳定的重要措施（E）。断面尺寸影响荷载分布和支护形式，但不是关键因素。施工方法、支护时机和质量是核心。4.CDE解析思路：给水排水管道常用接口材料包括：橡胶密封圈接口（C），广泛用于铸铁管、球墨铸铁管和塑料管；承插式预制混凝土管接口（D），依靠插口和承口之间的变形来密封；自应力混凝土接口（E），依靠混凝土自身收缩和硬化过程中的膨胀来提供接口压力。混凝土接口（A）和钢筋混凝土接口（B）通常用于管渠结构而非管道连接。5.ABCD解析思路：城市燃气管道施工必须严格控制：管道材质检验（A），确保管道本身安全可靠；安装过程中的坐标和高程控制（B），保证管道系统正常运行；管道焊接与无损检测（C），确保连接部位的密封性和强度；管道试压（水压或气压）（D），验证管道系统的整体强度和密封性。回填土要求（E）是施工后的要求，不属于管道连接环节的严格控制内容。6.ABCE解析思路：质量目标责任的落实涉及项目主要管理人员和技术人员：项目经理（A）对项目整体质量负总责；技术负责人（B）负责技术方案制定和交底；施工班组长（C）负责班组作业过程的质量控制；材料检验员（E）负责进场材料的验收把关。监理工程师（D）是第三方监督者，其责任是监督，而非责任主体。7.ABC解析思路：市政工程项目进度控制中，横道图（A）直观表示时间安排和任务顺序；网络图（B，如CPM）用于分析和优化工期；S曲线（C）用于表示进度计划和实际进度的比较。工作分解结构（WBS）（D）是进度计划的基础，用于分解工作；资源负荷图（E）用于表示资源使用情况。8.ABC解析思路：安全帽、安全带、安全网常被称为建筑施工的“三宝”，是保障施工人员高空作业等安全的基本防护用品。9.ABCDE解析思路：绿色施工体现在多个方面：节约资源（节水、节材、节能）（A）；控制污染（减少噪音、光污染、扬尘、水污染）（B、D）；保护环境（保护地下管线、文物、周边生态）（C）；采用绿色建材和可再生能源（E）等。10.ABD解析思路：不可抗力条款通常约定：其定义（A）；双方应采取措施减损（B）；损失承担通常根据合同约定或法律规定（C表述不完全准确，可能是按合同约定分担或各自承担，但通常不是直接由一方承担所有）；合同解除或变更条件（D）。不可抗力持续时间不是协商变更合同条件的直接依据，而是判断是否构成不可抗力的持续状态。三、案例分析题1.问题1：*（1）情况属于管理风险。原因：主要是施工组织设计和现场管理不到位，未能充分预见和应对开挖过程中可能出现的地质条件变化。*（2）情况属于技术风险。原因：顶管机头遇到孤石是施工过程中遇到的技术难题和意外情况，超出了常规顶进条件。*问题2：*承包人可以就情况（1）向发包人提出工期索赔，理由是该延误是由于发包人提供的地质条件与勘察资料不符（属于发包人责任或不可预见风险，根据合同具体约定），非承包人原因造成。*承包人可以就情况（2）向发包人提出费用索赔（8万元）和工期索赔（5天），理由是孤石的存在及损伤修复是承包人在正常、合规施工过程中遭遇的意外事件，属于非承包人原因导致。*承包人不可以就情况（1）和（2）向发包人提出费用索赔，理由是该延误和损伤是由承包人自身管理和技术能力不足造成的。*承包人可以就情况（3）向发包人提出工期索赔（2天），理由是采取保护道路措施是发包人要求的（确保既有设施安全），导致工期延误。*承包人可以就情况（4）向发包人提出费用索赔（2万元），理由是雨季排水措施是发包人要求的（确保施工顺利进行），产生的费用应由发包人承担。*问题3：*发包人收到承包人的索赔报告后，应认真审查索赔报告的内容、理由、证据和计算依据。*组织相关方（包括承包人、监理人、必要时设计单位等）对索赔进行评估。*根据评估结果和合同约定，与承包人协商达成索赔处理意见。*如果双方无法达成一致，按合同约定的争议解决方式处理（如提交争议评审组、仲裁或诉讼）。*问题4：*可能导致管壁损伤的因素还包括：顶进速度过快导致管壁受冲击过大；顶进过程中纠偏操作过猛或次数过多；管前土体扰动范围过大，产生不均匀反力；管材本身存在缺陷等。*应采取的措施：优化顶进工艺参数（如速度、纠偏量）；加强管前土壤改良或预支护；严格控制纠偏操作；加强管壁和注浆压力监测；发现损伤及时停工检查、修复。2.问题1：*监理工程师应责令施工单位立即停止相关作业，并暂停该跨混凝土浇筑。*理由：支架基础承载力未经审核确认，属于重大安全隐患。根据《建设工程安全生产管理条例》和施工合同约定，施工单位必须确保施工安全，监理单位有责任监督。未经审核的基础承载力可能无法保证支架的稳定性和安全性，继续施工可能导致结构坍塌等严重事故。*监理工程师应要求施工单位提交详细的基础承载力计算书、复核报告，并可能需要组织专家进行论证或补充检测，待确认满足安全要求后方可复工。*同时，监理工程师应将此情况向建设单位报告。2.问题2：*严重性：该问题非常严重。预应力混凝土结构中，预应力钢束张拉前的混凝土强度必须达到设计要求或规范规定值，以保证混凝土能够承受预应力锚固所产生的巨大锚固力和预压应力，防止混凝土开裂破坏。*可能产生的后果：预应力无法有效施加或传递；混凝土预压应力不足，结构承载力不够；张拉过程中甚至可能发生混凝土爆裂等严重质量事故；导致整个桥梁结构失效，存在巨大安全隐患。2.问题3：*违反的规范条款：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的相关规定，混凝土浇筑完毕后，应立即开始进行自然养护，并应符合下列规定：混凝土应覆盖保温、保湿材料进行养护；养护时间，采用覆盖浇水养护时，不应少于7天；当气温低于5℃