塑料大棚互保协议书

塑料大棚互保协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX农业科技有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX农业设施租赁有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**协议简介**

鉴于甲方为提升农业生产效率及规模化经营水平，拟采购并使用塑料大棚以扩大种植范围，保障农产品供应链稳定；

鉴于乙方专业从事农业设施的研发、生产及租赁业务，具备丰富的塑料大棚供应及运维经验，能够为甲方提供符合标准的设施及配套服务；

为明确双方在塑料大棚采购、租赁或委托管理过程中的权利义务，经双方充分协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，特订立本协议，以资共同遵守。

本协议的签订基于双方对塑料大棚的质量标准、交付周期、使用期限及风险分担的共识，旨在通过合法合规的合作模式，实现甲方农业生产需求与乙方商业运营目标的平衡。协议内容涵盖当事人基本信息、合作背景、产品规格要求、服务范围及违约责任等核心条款，确保双方合作过程透明、高效、安全。甲方通过本协议获得塑料大棚的合法使用权或所有权，乙方则通过履行协议内容保障自身经营权益。双方均应严格依照协议约定履行各自义务，任何一方违约均需承担相应法律后果。本协议的签订及履行不得违反国家法律法规及行业政策，任何涉及强制性标准的内容均以国家现行规定为准。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲方采购或租赁塑料大棚及乙方提供相应产品的权利义务关系，确保双方在合作过程中能够依据约定履行职责，保障塑料大棚的顺利交付、安装、使用及维护。协议范围包括但不限于：塑料大棚的规格型号、数量、质量标准、交付时间与地点、价格条款、安装调试服务、使用期限、维护保养责任划分、违约责任界定以及争议解决方式等。具体内容涉及甲乙双方围绕塑料大棚交易或租赁所进行的全部商业活动及法律行为，旨在通过规范化操作，防范合作风险，实现互利共赢。本协议适用于甲方获取塑料大棚的整个流程，从合同签订到后续服务保障均受其约束。

第二条定义

本协议中使用的关键术语定义如下：

1.“塑料大棚”指由乙方提供，采用塑料薄膜、骨架等材料搭建的用于农作物种植或养殖的农业设施，其具体规格、尺寸、材质等以双方确认的纸或清单为准。

2.“交付”指乙方按照约定将塑料大棚运输至甲方指定地点并完成初步安装的完成状态。

3.“使用期限”指甲方合法使用塑料大棚的期限，自正式交付之日起计算。

4.“维护保养”指对塑料大棚进行的定期检查、维修及更换易损件等服务。

5.“质量标准”指塑料大棚应符合的国家或行业标准及双方约定的特殊要求。

6.“违约责任”指任何一方违反本协议约定时应承担的法律后果。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定提供符合质量标准的塑料大棚，并有权对乙方的履约行为进行监督。

（2）甲方应按照协议约定支付款项，确保交易顺利进行。

（3）甲方有权在协议允许的范围内使用塑料大棚，但应遵守相关农业规范，不得擅自改变结构或用于协议约定之外的用途。

（4）甲方应指定专人负责与乙方的沟通协调，及时反馈使用中出现的问题。

（5）甲方应按照协议约定承担塑料大棚的运输及保险费用（如需），并配合乙方完成安装调试工作。

（6）甲方在使用过程中应采取必要的防护措施，避免因自身原因造成的损坏，并按要求进行日常维护。

（7）甲方应确保其提供的安装场地符合安全要求，并承担场地准备的相关责任。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方按照协议约定支付款项，保障自身合法权益。

（2）乙方应确保提供的塑料大棚符合国家及行业质量标准，并附有完整的出厂合格证及相关技术文件。

（3）乙方有权要求甲方提供准确的安装场地信息及使用需求，以便合理安排生产与交付计划。

（4）乙方应按照协议约定的数量、规格、时间及地点交付塑料大棚，并负责运输至甲方指定地点，承担相应的运输风险及费用（除非另有约定）。

（5）乙方应提供专业的安装调试服务，确保塑料大棚能够正常使用，并负责培训甲方相关人员进行基础维护操作。

（6）乙方应按照协议约定提供一定期限的维护保养服务，并负责更换因产品质量问题导致的损坏部件。

（7）乙方应提供必要的售后服务，及时响应甲方提出的维修请求，并保证维修质量。

（8）乙方应保证所提供的技术支持与售后服务符合农业设施行业的一般标准，并无不正当竞争行为。

（9）乙方应遵守国家关于农业设施生产及销售的法律法规，确保产品来源合法，无权属纠纷。

第四条价格与支付条件

1.塑料大棚的价格根据其规格、数量、质量标准等因素确定，具体单价及总价以双方签署的附件或报价单为准。如需乙方提供安装、调试、维护等附加服务，其费用另行约定并入合同总价。

2.支付方式采用银行转账方式。甲方应在协议签订后X日内向乙方支付合同总价的X%作为预付款，剩余X%作为尾款。乙方应在收到预付款后开始生产及交付准备工作。

3.尾款支付节点为塑料大棚全部交付并完成安装调试，甲方验收合格后X日内支付。乙方应在收到尾款后提供等额发票。

4.任何一方变更银行账户信息需提前X日书面通知对方，否则由此产生的延迟支付不视为违约。

5.支付货币为人民币，汇率按付款当日中国银行公布的中间价计算（如无明确约定）。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自协议签订之日起至塑料大棚最终验收合格之日止，但双方另有约定的除外。

2.乙方应于协议签订后X日内完成塑料大棚的生产准备工作，并按照约定时间节点开始运输及安装。

3.塑料大棚的交付时间自乙方完成生产并具备交付条件之日起计算，原则上应在X日内送达甲方指定地点。

4.安装调试工作应在交付后X日内完成，具体时间安排可根据现场实际情况协商调整。

5.协议约定的维护保养期限为自塑料大棚验收合格之日起X年，期间乙方应按季度进行巡检，并随时响应甲方的维修请求。

6.任何关键时间节点的延误均需提前通知对方，并协商解决延期事宜，否则视为违约。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）若甲方未按约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额X%的违约金，逾期超过X日，乙方有权解除协议并要求甲方赔偿损失。

（2）若甲方未按时支付尾款，每逾期一日，应向乙方支付尾款总额X%的违约金，逾期超过X日，乙方有权暂停交付剩余产品或解除协议，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

（3）若甲方擅自改变塑料大棚用途或结构，导致损坏或无法正常使用，应承担维修费用并赔偿乙方相应损失。

（4）若甲方未配合乙方进行安装调试或提供必要场地条件，导致工期延误，应承担乙方人员停留费用及窝工损失。

（5）甲方对乙方提供的安装调试服务或售后服务不满意，应在X日内提出书面异议并附证据，否则视为验收合格。

（6）若甲方未按约定履行维护保养义务，导致设施提前损坏，应承担维修费用并承担乙方因此产生的额外服务费用。

（7）若甲方提前终止协议，应向乙方支付协议总价X%的违约金，并赔偿乙方已产生的生产及准备工作损失。

（8）甲方提供虚假信息或验收合格后隐瞒使用问题，经查证属实，应向乙方支付协议总价X%的违约金，并承担乙方鉴定费用。

（9）甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应向乙方支付协议总价X%的违约金，并承担侵权赔偿责任。

（10）甲方未按时归还租赁的塑料大棚或损坏未修，应向乙方支付相当于月租金X倍的违约金，并赔偿实际损失。

2.**乙方违约责任**

（1）若乙方未按约定交付塑料大棚，每逾期一日，应向甲方支付合同总价X%的违约金，逾期超过X日，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿损失。

（2）若乙方交付的塑料大棚存在质量缺陷，甲方有权要求乙方进行无偿维修或更换，并承担由此产生的运输费用。若维修或更换后仍不符合标准，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿协议总价X%的违约金。

（3）若乙方安装调试工作未按约定完成，每逾期一日，应向甲方支付安装调试费用总额X%的违约金，逾期超过X日，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿损失。

（4）若乙方提供的维护保养服务不符合标准，导致甲方设施损坏，应承担全部维修费用并赔偿甲方实际损失。

（5）若乙方在交付过程中造成甲方场地污染或设施损坏，应负责清理并赔偿损失。

（6）若乙方泄露甲方商业秘密，应向甲方支付协议总价X%的违约金，并承担侵权赔偿责任。

（7）乙方擅自提高价格或变更合同条款，甲方有权拒绝支付相应款项并解除协议，要求乙方赔偿损失。

（8）乙方未按时提供售后服务响应，每逾期一日，应向甲方支付服务费用总额X%的违约金，甲方有权另行委托第三方服务并要求乙方赔偿差价损失。

（9）乙方提供虚假质量证明或隐瞒产品缺陷，一经查证属实，应向甲方支付协议总价X%的违约金，并承担全部赔偿责任。

（10）乙方在合作过程中存在不正当竞争行为，损害甲方利益，应向甲方支付协议总价X%的违约金，并承担声誉损失赔偿。

3.**违约金上限与调整**

（1）本协议约定的违约金总额不超过协议总价的X%，超出部分不予支持。

（2）若违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失与间接损失。

（3）双方可根据实际情况协商调整违约金比例，但不得违反法律法规强制性规定。

4.**违约处理程序**

（1）发生违约行为时，守约方应在X日内向违约方发出书面通知，要求其纠正违约行为并承担相应责任。

（2）违约方应在收到通知后X日内采取补救措施，并书面回复守约方处理方案。

（3）若违约方在规定期限内未履行义务，守约方有权采取进一步措施，包括但不限于解除协议、申请仲裁或提起诉讼，由此产生的费用由违约方承担。

5.**不可抗力导致的违约免责**

（1）因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致无法履行协议的，违约方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后X日内书面通知对方，并提供相关证明文件。

（2）不可抗力消除后，违约方应尽快恢复履行协议，并可根据不可抗力影响程度请求调整履行期限或部分免除责任。

第七条不可抗力

1.本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水、干旱、雷击等）、战争、动乱、政府行为（如法律修订、政策调整、征收征用等）、疫情及其防控措施、火灾、爆炸以及其他类似事件。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议约定的义务时，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后X日内书面通知对方，并提供相关机构出具的不可抗力证明文件。

3.双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。如不可抗力持续超过X日，双方均有权解除协议，并互不承担违约责任。

4.因不可抗力造成的损失，由双方各自承担，互不转嫁。但双方均应采取合理措施减少不可抗力带来的损失，因未采取合理措施导致的额外损失，由责任方承担。

5.不可抗力消除后，受影响方应尽快恢复履行协议，并可根据不可抗力持续时间及影响程度，请求对方相应延长履行期限或免除部分责任。双方应友好协商处理后续事宜，确保协议目的得以实现。

6.若不可抗力导致协议标的物（塑料大棚）损坏或灭失，双方应协商处理，包括但不限于修复、更换或赔偿，处理方式应符合国家相关法律法规及行业标准。

第八条争议解决

1.本协议履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决，协商期限为自争议发生之日起X日。协商应本着公平合理、互谅互让的原则，寻求双方均能接受的解决方案。

2.若协商不成，双方应提交至协议签订地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。诉讼过程中，双方应遵守法院的传唤及判决，并承担各自的法律诉讼费用。

3.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行协议中未受争议影响的其他条款，保持合作的稳定性，避免因争议影响协议的整体履行。

4.若任何一方在收到法院传票后X日内未应诉，守约方有权申请法院作出缺席判决。法院的判决具有最终法律效力，双方均应自觉履行。

5.双方在解决争议过程中，应本着诚实信用的原则，提供真实、完整的证据材料，并配合争议解决机构的工作。任何一方提供虚假信息或阻碍争议解决的，应承担相应的法律责任。

6.对于本协议中未明确约定的争议事项，双方可参照国家相关法律法规及行业惯例进行处理。如双方在后续协商中达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方在本协议首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。通过书面、电子邮件、传真等方式发送的通知，在送达或发送成功时视为有效送达。若通过邮寄方式，则以挂号信发出后X日视为送达。

2.**协议变更**

本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件方能生效。任何一方不得单方面变更协议内容，否则变更无效，并视为违约。

3.**保密义务**

双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因协议的终止而解除。

4.**不可分割性**

本协议各条款互为补充，构成整体。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力，其他条款仍应继续履行。

5.**法律适用**

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法