户外管道安装安全协议书

户外管道安装安全协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX管道工程服务有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX厂房XX栋

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**协议简介**

本协议由甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就户外管道安装工程事宜协商一致，共同订立。甲方因项目建设需要，委托乙方提供专业的户外管道安装服务，乙方同意按照本协议约定的条款和条件，完成管道安装工程。双方基于对项目安全、质量、进度及成本的综合考量，本着合作共赢的原则，明确各自的权利与义务，确保工程顺利实施。本协议的签订，旨在规范双方合作行为，预防和解决潜在纠纷，保障项目顺利推进。协议的履行涉及多个专业领域，包括但不限于管道工程、施工安全、质量控制、环境保护及争议解决等，双方均应严格遵守协议约定，以实现工程目标。协议内容涵盖当事人信息、工程范围、技术标准、安全责任、费用结算、违约处理及争议解决机制等核心条款，各条款均基于实际需求，并符合行业惯例及相关法律法规，以确保协议的法律效力和实际操作性。双方在签订本协议前已充分了解各自的权利与义务，并同意以本协议为合作依据，共同维护双方的合法权益。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方进行户外管道安装工程的具体事宜，确保工程按照既定的质量标准、安全规范和进度要求完成。协议范围包括但不限于以下内容：

1.乙方根据甲方提供的工程纸和技术要求，负责户外管道的选材、运输、安装、调试及验收等全过程服务；

2.管道安装工程涉及的具体部位、材质、规格及施工方法等，以双方确认的纸和方案为准；

3.乙方需遵守国家及地方相关法律法规，确保施工过程中符合安全生产、环境保护及质量控制标准；

4.双方就工程进度、费用结算、风险分担及争议解决等事项达成一致，以保障合作顺利进行。本协议旨在通过明确的权利义务划分，实现工程的高效、安全、合规完成，并为后续的维护及管理提供法律依据。

第二条定义

1.**“管道安装工程”**指乙方按照甲方要求，在指定地点进行的户外管道铺设、连接、测试及验收等全部施工活动；

2.**“技术方案”**指经甲方确认的管道安装设计纸、施工方案及材料清单等技术文件；

3.**“安全规范”**指国家及行业发布的安全生产相关标准，包括但不限于《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）及《管道工程施工及验收规范》（GB50268）；

4.**“验收标准”**指工程完成后，由甲方或其指定的第三方机构依据技术方案和国家标准进行的质量检验及合格评定；

5.**“不可抗力”**指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照技术方案及安全规范完成管道安装工程，并监督施工过程，确保工程符合质量要求；

（2）甲方应向乙方提供施工所需的场地、水电及必要的工作条件，并确保乙方人员安全通行；

（3）甲方需按时审核乙方提交的工程进度报告及费用结算单，并在确认无误后支付相应款项；

（4）甲方有权对乙方施工人员进行安全培训及考核，并要求乙方落实安全生产责任制；

（5）如需变更工程方案或增加施工内容，甲方应提前书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用；

（6）甲方应在工程验收合格后，配合乙方办理相关竣工手续，并支付最终工程款。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方提供施工所需的技术方案、场地及资金支持，并确保工程顺利推进；

（2）乙方应严格按照技术方案和安全规范进行施工，配备合格的专业技术人员及安全设备，并遵守施工现场的规章制度；

（3）乙方需自行承担施工过程中的人员伤亡、设备损坏及第三方责任风险，并购买相应的保险；

（4）乙方应建立健全质量管理体系，确保管道安装符合国家及行业标准，并接受甲方的随时检查；

（5）乙方有权要求甲方按时支付工程进度款及尾款，如甲方延迟支付，乙方有权采取暂停施工等措施；

（6）工程完成后，乙方应提供完整的竣工资料及验收申请，并配合甲方进行质量检验，直至工程通过验收；

（7）乙方应妥善保管施工期间产生的废弃物及残余材料，并按照环保要求进行处置，避免对环境造成污染；

（8）乙方需对施工过程中涉及的商业秘密及技术信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得泄露给任何第三方。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下的管道安装工程总价为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00），该价格包含但不限于管道材料费、设备费、运输费、安装费、调试费、税费及双方约定的其他费用。价格已根据当前市场价格及工程量初步测算，并考虑了合理的利润空间。

2.付款方式采用分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的30%，即人民币叁拾万元整（￥300,000.00），作为预付款；

（2）管道主体安装完成并通过初步验收后15个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的40%，即人民币肆拾万元整（￥400,000.00）；

（3）工程竣工验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的20%，即人民币贰拾万元整（￥200,000.00）；

（4）剩余工程总价的10%，即人民币壹拾万元整（￥100,000.00），作为质保金，于工程竣工验收合格后满12个月后支付。

3.乙方应在收到每笔款项前，向甲方提供等额的发票及相应的付款申请文件，甲方审核无误后按约定时间支付。甲方延迟支付任何一期款项，应按日向乙方支付延迟部分千分之五的违约金；若延迟超过30日，乙方有权暂停施工，并要求甲方一次性付清所有款项及违约金。

4.本协议价格不含税，如需开具增值税专用发票，乙方应承担相应税费，并在收到甲方款项后及时开具发票。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日止，整个管道安装工程的总体工期为90日，自乙方正式进场施工之日起计算。

2.关键时间节点安排如下：

（1）乙方须在收到甲方书面开工通知后5个工作日内完成进场准备并正式开工；

（2）管道主体安装工程应在开工后60日内完成，并提交初步验收申请；

（3）初步验收合格后，乙方应在15日内完成管道调试及收尾工作；

（4）工程竣工验收申请应在调试完成后10日内提交，甲方应在收到申请后20日内验收；

（5）质保期自工程竣工验收合格之日起计算，为期12个月。

3.如遇不可抗力事件或经甲方书面同意的工程变更，工期可相应顺延，但乙方应在事件发生后5个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。任何一方无正当理由延迟履行义务，应承担相应违约责任。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）甲方未按本协议第四条约定的进度支付款项，每逾期一日，应按应付未付款项的千分之五向乙方支付违约金。逾期超过30日，乙方有权解除协议，并要求甲方支付已完成工程的90%费用及所有违约金；若乙方解除协议，甲方还应赔偿因此给乙方造成的设备闲置、人员遣散等实际损失。

（2）甲方提供的施工场地、水电等条件不符合约定，导致乙方无法按时开工或施工中断，每中断一日，甲方应按合同总价的千分之三向乙方支付停工损失费。甲方应在收到乙方通知后24小时内整改完毕，若逾期未整改，乙方有权暂停施工直至条件满足，并要求甲方承担相应损失。

（3）甲方无故拒绝或拖延办理工程验收手续，每延迟一日，应按合同总价的千分之二向乙方支付保管费。超过60日未验收，视为验收合格，甲方仍需承担质保金及可能产生的第三方索赔风险。

**2.乙方违约责任**

（1）乙方未按本协议第五条约定的工期完成管道安装，每逾期一日，应按合同总价（扣除已付款项）的千分之五向甲方支付工期延误违约金。逾期超过30日，甲方有权解除协议，并要求乙方退还已支付款项的50%作为违约金，同时乙方需赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（2）乙方施工质量不符合国家或行业标准，经甲方或第三方检验不合格，乙方应在收到检验报告后10日内返工修复。若返工后仍不合格，甲方有权委托其他单位处理，费用由乙方承担，并从应付款项中直接扣除。情节严重者，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿全部损失。

（3）乙方施工过程中发生安全事故或造成第三方财产损失，应立即停止施工并承担全部赔偿责任。若事故系乙方原因造成，甲方有权解除协议，并要求乙方支付合同总价20%的违约金，同时保留追究乙方侵权责任的权利。

（4）乙方未按约定提供发票或发票信息错误，导致甲方无法获得税前抵扣，乙方应承担甲方因此多缴纳的税款及滞纳金。甲方有权暂停支付相应款项，直至乙方补正完毕。

**3.违约金上限**

除本协议另有约定外，任何一方的违约金总额不超过合同总价的30%。若违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。双方应友好协商解决，避免过度索赔。

第七条不可抗力

1.**定义**

本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用或政策突变）、法律变化、以及无法预见的技术故障（如关键设备意外毁坏）等。不可抗力事件应自其发生之日起，对协议履行构成实质性障碍。

2.**举证与通知**

任何一方因不可抗力不能履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后7个工作日内，向对方提供有效的事故证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔单等），并说明不可抗力对其履行协议的具体影响。

3.**责任免除**

因不可抗力导致协议部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除协议。若不可抗力持续超过60日，双方有权终止协议，已产生的费用按实际完成工作量比例结算，双方互不追责。

不可抗力期间，双方仍需履行维护协议完整性、保护工程安全等附随义务，如乙方应妥善保管未完成工程，甲方应避免新增不利条件。

第八条争议解决

1.**协商优先**

双方因本协议产生或与本协议有关的任何争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后30日内进行，如经两次协商仍未达成一致，任何一方可启动其他争议解决程序。

2.**调解介入**

协商不成的，双方可共同委托第三方调解机构（如XX市商会调解中心）进行调解。调解协议经双方签字后具有约束力，调解失败的，视为协商未果。

3.**法律途径**

协商或调解不成的，争议应提交XX省XX市有管辖权的人民法院诉讼解决。双方应向该法院提交书面起诉状及副本，并配合法院调取证据。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行协议中非争议部分的义务。

若争议涉及工程款结算或质量认定，双方同意优先采用工程所在地法院的专业鉴定程序，鉴定结论作为法院判决的参考依据。

诉讼费用（包括保全费、鉴定费、律师费等）由败诉方承担，胜诉方有权在裁决书中要求对方垫付。双方均应遵守法院判决或调解书，逾期未履行的，对方可申请强制执行。

第九条其他条款

1.**通知方式**

双方就本协议相关事宜进行沟通或发送通知时，应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、挂号信），并明确载明发送方、接收方、事由及日期。通知送达以下地址即视为有效送达：甲方地址为XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层，乙方地址为XX省XX市XX区XX路XX号XX厂房XX栋。任何一方变更地址，应提前10日书面通知对方。

2.**协议变更**

本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。若补充协议内容与原协议冲突，以补充协议为准。任何一方未经对方同意，不得单方面变更协议内容。

3.**保密义务**

双方应对本协议内容及履行过程中获悉的对方商业秘密（包括技术信息、价格条款、客户资料等）承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议有效期内及终止后2年内。

4.**协议终止**

除本协议另有约定外，协议终止条件包括：

（1）工程竣工验收合格且质保金支付完毕；

（2）双方协商一致解除；

（3）一方严重违约导致协议目的无法实现，守约方有权解除；

（4）法律规定或政府强制要求终止。协议终止后，双方应结清所有款项，并妥善处理工程资料及设备归属。

5.**不可分割性**

本协议各条款为相互独立且不可分割的整体。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应通过协商起草替代条款，确保协议核心目的实现。

第十条附则

1.**附件效力**

本协议附件（包括但不限于《技术方案》、《工程量清单》、《安全责任清单》）为本协议不可分割的组成部分，与协议正文具有同等法律