建设工程施工合同协议2026年工程验收_第1页
建设工程施工合同协议2026年工程验收_第2页
建设工程施工合同协议2026年工程验收_第3页
建设工程施工合同协议2026年工程验收_第4页
建设工程施工合同协议2026年工程验收_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同协议2026年工程验收甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方承建的建设工程(以下简称“本工程”)的施工及验收事宜,经协商一致,订立本合同。第一条工程概况本工程名称:[填写工程名称]。本工程地点:[填写工程地点]。本工程内容:[填写工程主要建设内容,如:建筑工程、安装工程等]。本工程规模:[填写工程规模,如:建筑面积XX平方米、结构类型XX、层数XX层等]。本合同工期:自[开工日期]起至[竣工日期]止,总工期为[XX]天。第二条合同文件构成及解释顺序本合同由下列文件组成,并具有同等法律效力:1.本合同协议书;2.中标通知书(如适用);3.投标文件;4.技术规范;5.图纸;6.工程量清单;7.标准规范;8.补充协议;9.竣工资料;10.其他双方认可文件。上述文件序号为合同组成部分,解释顺序以上述编号为准。第三条验收的定义与重要性本合同所指工程验收,是指工程按照合同约定完成建设后,由发包人组织相关单位对工程质量、数量、功能等方面进行的检查和确认程序。工程验收是工程交付使用的法定程序,是承包人全面履行合同义务的完成标志,也是发包人支付最终工程款的前提,对保障合同双方合法权益具有重要意义。第四条工程验收的前提条件本工程通过验收,必须同时满足以下条件:1.承包人已按照合同约定及设计图纸完成了全部合同范围内的工程内容。2.所有分部分项工程已通过合同约定的验收程序,并形成相应验收记录。3.工程质量必须符合国家、行业及地方现行的相关工程建设标准、规范、规程,达到合同约定的[合格/优良]等级要求,并通过了监理单位(如有)和发包人的检查验收。4.提交的竣工资料必须齐全、完整、准确,包括但不限于:竣工图纸、设计变更文件、材料设备合格证及检测报告、施工记录、隐蔽工程验收记录、工程质量检验评定资料、竣工验收报告、竣工测量报告、接通水、电、气等证明文件(如适用)、消防、环保、卫生、规划等政府主管部门的专项验收合格文件或准许使用证明、工程保修书等合同约定的其他必要文件。5.没有未了结的、可能影响工程使用的重大质量问题或合同争议。第五条工程验收的程序1.承包人完成工程并自检合格后,应整理完整的竣工资料,在[XX]日内向监理单位(如有)和发包人提交竣工验收申请报告,并附相关证明文件。2.发包人(或委托监理单位)应在收到竣工验收申请报告后[XX]日内,组织设计、勘察、施工、监理等相关单位进行初步验收或预验收。3.预验收中发现的问题或不符合项,承包人应在发包人(或监理)要求的[XX]日内完成整改,并通知发包人(或监理)进行复查。4.经预验收合格后,由发包人组织,邀请建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位及有关方面的代表进行正式竣工验收。竣工验收应由发包人负责主持。5.验收结束后,参与单位应签署《竣工验收报告》或类似文件,明确验收结果。6.竣工验收合格后,承包人应在[XX]日内将全部竣工资料移交给发包人。第六条工程验收的标准1.工程验收应依据以下标准:*《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300);*国家、行业及地方现行的相关工程建设标准、规范、规程;*合同中约定的具体质量要求;*经批准的设计文件及图纸;*相关专项验收标准。2.工程质量必须达到合同约定的[合格/优良]等级。3.工程必须满足设计文件和合同约定的各项使用功能要求。4.验收主持单位应确保验收过程的规范性和验收结论的公正性。第七条验收相关的时间节点1.承包人应在工程具备竣工验收条件时,提前[XX]日向发包人(或监理)提交竣工验收申请报告。2.发包人(或监理)应在收到竣工验收申请报告后[XX]日内组织验收。3.承包人应在收到整改通知后[XX]日内完成整改并申请复验。4.正式竣工验收应在预验收合格后[XX]日内完成。第八条验收结果的效力与处理1.验收合格:本工程经验收合格,即视为承包人已按照合同约定完成了全部施工义务。发包人应在验收合格后[XX]日内,支付至验收合格部分的工程进度款(或结算款)。承包人应在收到款项后,按照合同约定履行工程移交和保修义务。验收合格的工程,承包人应依法办理竣工备案手续。2.验收不合格:若验收不合格,承包人应在发包人(或监理)要求的[XX]日内,对不合格部位或项目进行整改,直至验收合格。整改期间发生的费用由承包人承担。若承包人整改后仍不合格,或无正当理由拒不整改,发包人有权要求承包人承担违约责任,甚至解除合同并要求赔偿损失。3.验收延期:因发包人原因(如提供资料不及时、协调不力等)或不可抗力导致验收时间顺延的,经确认后,验收时间相应延长,承包人交付工程及发包人支付款项的时间亦相应顺延。因承包人原因导致验收延误的,由承包人承担责任。第九条验收相关费用1.验收过程中,由发包人委托的监理单位、设计单位、检测机构等第三方服务费用,由发包人承担。2.因发包人原因造成的验收延期所发生的额外费用(如承包人人员窝工、设备闲置等),由发包人承担。3.承包人因通过验收所进行的必要整改产生的费用,由承包人承担。因发包人指令或设计变更等原因导致需要额外整改的,其费用由发包人承担。4.竣工资料的编制、整理费用,由[承包人/发包人/双方约定]承担。第十条违约责任1.承包人未能按合同约定工期竣工,且非因发包人原因或不可抗力所致,应承担违约责任,按合同约定的违约金标准支付违约金。逾期超过[XX]日的,发包人有权解除合同。2.承包人提交的竣工资料不齐全、不准确,或工程质量不符合合同约定标准,导致验收无法进行或验收不合格的,承包人应承担由此造成的损失和责任,并按合同约定支付违约金。3.发包人未能按合同约定支付工程款,应按合同约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。逾期支付超过[XX]日的,承包人有权暂停施工或解除合同。4.发包人无正当理由拒绝或拖延组织验收,导致工期延误的,应承担由此给承包人造成的损失。5.任何一方违反合同其他约定,均应承担相应的违约责任。第十一条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,应按照本合同约定的争议解决方式解决:□提交[指定仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。□依法向[有管辖权的人民法院名称,如:工程所在地人民法院]提起诉讼。第十二条合同的生效与份数本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。本合同一式[XX]份,甲方执[XX]份,乙方执[XX]份,具有同等法律效力。第十三条其

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论