工程劳务商务合同范本

PAGE工程劳务商务合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体工程项目名称]，并有意将该项目中的劳务部分发包给乙方，乙方具备完成该劳务工作的相应资质和能力。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将[具体工程项目名称]劳务部分承包给乙方事宜达成如下协议：一、劳务工作内容及要求1.劳务工作内容乙方负责完成[具体工程项目名称]中以下劳务工作：[详细列举劳务工作的具体项目，如土方工程、混凝土浇筑、模板搭建、钢筋加工及绑扎等，可分阶段或按不同施工部位详细说明][对各项劳务工作的具体操作要求进行简要描述，如土方开挖的深度、坡度要求，混凝土浇筑的振捣方式、养护时间等]2.工作要求乙方应按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方的要求进行施工，确保劳务工作质量达到合格标准。乙方在施工过程中应遵守安全生产规章制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，杜绝安全事故的发生。若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任及因此给甲方造成的损失。乙方应按照甲方的施工进度计划组织施工，确保劳务工作按时完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。二、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬本合同劳务报酬采用以下[具体计价方式，如固定总价、单价包干等]方式确定：[若为固定总价方式]：本合同劳务报酬总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。该总价为固定价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。[若为单价包干方式]：各项劳务工作的单价如下：[土方工程：单价为每立方米[X]元][混凝土浇筑：单价为每立方米[X]元][模板搭建：单价为每平方米[X]元][钢筋加工及绑扎：单价为每吨[X]元][其他劳务工作单价依次列出]劳务报酬总价根据乙方实际完成的工作量乘以相应单价进行结算。2.支付方式甲方每月[具体支付时间，如每月25日]对乙方当月完成的工作量进行计量核实。经双方确认后，甲方在次月[具体支付时间，如次月10日]前支付乙方当月已完成工作量对应劳务报酬的[X]%。剩余劳务报酬在乙方完成全部劳务工作，经甲方验收合格后[具体支付时间，如验收合格后15日内]一次性支付完毕。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。三、双方权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方的劳务工作进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方整改。按照本合同约定的支付方式和时间支付劳务报酬。对乙方提交的结算资料进行审核，有权根据实际情况进行调整。义务向乙方提供开展劳务工作所需的施工图纸、技术交底等相关资料，并对资料的真实性、准确性负责。协调施工现场各方面关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付劳务报酬，如逾期支付，应承担相应的违约责任。2.乙方权利义务权利按照本合同约定获取劳务报酬。要求甲方提供开展劳务工作所需的资料和条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，并要求甲方给予合理的解释和说明。义务组建与劳务工作相适应的管理班子，配备具备相应资格和能力的管理人员和劳务人员，并向甲方报送人员名单及相关资质证明。按照本合同约定的劳务工作内容、要求及施工进度计划组织施工，确保劳务工作质量和进度。负责施工现场的安全生产管理，承担因自身原因导致的安全事故责任及损失。遵守国家及地方有关法律法规、施工规范和甲方的各项规章制度，接受甲方的监督检查。妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，不得擅自转借、转让或泄露给第三方。在劳务工作完成后，按照甲方要求及时清理施工现场，做到工完场清。四、材料及设备供应1.甲方供应材料及设备甲方负责供应以下材料及设备：[详细列举甲方供应的材料及设备名称、规格、型号、数量等]甲方应按照施工进度计划及时供应材料及设备，并确保其质量符合要求。如因甲方供应材料及设备不及时或质量问题导致乙方施工延误或质量问题，甲方应承担相应责任。乙方应负责对甲方供应的材料及设备进行验收、保管和使用，并在使用过程中合理节约，如因乙方原因造成材料及设备损坏或浪费，乙方应负责赔偿。2.乙方自备材料及设备乙方自备以下材料及设备：[详细列举乙方自备的材料及设备名称、规格、型号、数量等]乙方自备的材料及设备应符合国家及地方现行标准和甲方的要求，且应向甲方提供相关质量证明文件。乙方应对自备材料及设备的质量、安全负责，如因乙方自备材料及设备原因导致施工质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任。五、质量与验收1.质量标准乙方应确保劳务工作质量符合国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及本合同约定的要求。若乙方施工质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。2.验收程序乙方完成每一道工序后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的[具体验收时间，如24小时内]组织相关人员进行验收。如甲方未按时进行验收，视为甲方对该工序质量认可。劳务工作全部完成后，乙方应向甲方提交验收申请报告及相关资料。甲方应在接到乙方申请报告后的[具体验收时间，如7日内]组织验收。验收合格后，双方签署验收合格文件。如验收不合格，甲方有权要求乙方限期整改，整改合格后重新进行验收。如乙方整改后仍不合格，甲方有权扣除相应劳务报酬，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。六、工期延误1.因甲方原因导致工期延误因甲方原因（如设计变更、提供材料及设备不及时、协调不力等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此增加的费用（如人工窝工费、机械租赁费等）。甲方应在造成工期延误的情况发生后的[具体通知时间，如3日内]书面通知乙方，并在[具体协商时间，如7日内]与乙方协商确定工期顺延天数及费用补偿事宜。2.因乙方原因导致工期延误因乙方原因（如人员不足、施工组织不力、质量问题返工等）导致工期延误的，工期不顺延，乙方应承担违约责任。乙方应按照本合同约定的工期完成劳务工作，如逾期完成，每逾期一天，应按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数，如15天]的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的劳务报酬，并按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。3.不可抗力因素导致工期延误因不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件，双方应共同协商采取措施减少损失。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。若甲方违反本合同约定，未向乙方提供开展劳务工作所需的资料、条件或协调不力，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，并按照劳务报酬总价的[X]%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方违反本合同约定，未按照劳务工作内容、要求及施工进度计划组织施工，导致劳务工作质量不合格或工期延误，乙方应承担违约责任。乙方应按照本合同约定的质量标准和工期要求进行整改，整改费用由乙方自行承担。如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权扣除相应劳务报酬，并要求乙方按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方擅自将劳务工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的劳务报酬，并按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方违反本合同约定，未妥善保管甲方提供的材料及设备或擅自转借、转让、泄露甲方提供的资料，乙方应负责赔偿甲方因此遭受的全部损失，并按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金。3.双方违约的责任承担如双方均违反本合同约定，各自承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另