工程工期延期合同范本

PAGE工程工期延期合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体工程项目名称]，并已与乙方就该工程相关事宜进行了协商，现因工程实际情况，双方就工程工期延期事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求：[对工程具体内容进行详细描述，包括但不限于建筑结构、装修标准、设备安装等方面的要求][如有特殊工艺或技术要求，需在此处明确说明]4.工程规模：[如建筑面积、层数、跨度等具体规模指标]二、工期延期原因及期限1.工期延期原因：[详细说明导致工期延期的具体原因，如不可抗力事件（列举具体事件，如自然灾害、政府政策调整等）、设计变更、甲方供应材料设备延迟、甲方指令变更、乙方自身原因（如施工组织不力、人员不足等）等，并提供相应证据或说明情况][若涉及多方原因导致工期延期，需分别阐述各方原因及责任比例]2.工期延期期限：经双方协商一致，本工程原计划竣工日期为[原计划竣工日期]，现确定工期延期至[新的竣工日期]，共计延期[延期天数]天。本工期延期期限自[延期起始日期]起计算，至[延期结束日期]止。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对工程进度、质量进行监督检查，提出意见和建议。有权按照本合同约定，要求乙方承担因工期延期给甲方造成的损失。2.义务：按照合同约定向乙方支付工程款项，确保工程款及时足额到位，不因款项支付问题影响工程进度。负责协调与工程相关的外部关系，提供施工所需的相关文件和资料，协助乙方办理施工许可证等相关手续。及时对乙方提交的工程进度报告、质量检验报告等进行审核，并在合理期限内给予答复。因甲方原因导致工期延期的，应承担相应的责任，如赔偿乙方因此遭受的直接损失等。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在工期延期期间，有权要求甲方给予必要的配合和支持，以顺利完成工程施工。2.义务：按照工程设计要求、施工规范及本合同约定，组织施工，确保工程质量和安全。制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。严格按照施工进度计划组织施工，合理安排人员、材料、设备等资源，确保工程按时完成。定期向甲方提交工程进度报告，报告应包括已完成的工程量、未完成的工程量、存在的问题及解决方案、预计完成时间等内容。因乙方原因导致工期延期的，应采取有效措施加快施工进度，尽量减少工期延误对甲方造成的损失，并承担相应的违约责任。在工期延期期间，妥善保管施工现场内的甲方提供的材料、设备等，如有损坏或丢失，应负责赔偿。四、工程款项支付1.本工程合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.工程款支付方式：[详细说明工程款的支付阶段、比例及支付条件，如合同签订后支付合同总价款的[X]%作为预付款；基础工程完工后支付合同总价款的[X]%；主体结构完工后支付合同总价款的[X]%；竣工验收合格后支付至合同总价款的[X]%；质保期满后支付剩余合同总价款的[X]%等]3.因工期延期导致工程款支付调整的情况：若因工期延期导致甲方额外增加费用支出的，乙方应承担相应费用，甲方有权在工程款支付中扣除。若因工期延期导致甲方预期收益受损的，甲方有权根据实际损失情况要求乙方给予赔偿，赔偿金额可从工程款中扣除或另行支付。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。若甲方因自身原因导致工程变更、指令延误等，影响工程进度的，应承担相应的责任，赔偿乙方因此遭受的直接损失，并相应顺延工期。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付赔偿金。若乙方因施工质量问题导致工程返工、整改，延误工期的，乙方应承担返工、整改费用，并按照延误天数承担违约责任。如果乙方未经甲方同意擅自停工、窝工，乙方应承担由此造成的甲方损失，包括但不限于工期延误损失、甲方另行组织施工的费用等。六、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年____月____日以上合同范本依据《中华人民共和国民法典》相关规定制定，旨在