建设施工合同调解协议

PAGE建设施工合同调解协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲乙双方于[签订建设施工合同日期]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[合同编号]），在合同履行过程中产生了纠纷，现经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就纠纷事宜达成如下调解协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[建设工程具体名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：包括但不限于[列举主要工程内容，如基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等]，具体以施工图纸及双方确认的工程变更单为准。乙方应按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。4.工程期限：计划开工日期：[具体日期]计划竣工日期：[具体日期]总工期：[工期天数]天。实际开工日期以甲方下达的书面开工通知为准，竣工日期相应顺延。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。按照本协议约定及相关法律法规规定，对乙方的工作进行验收。2.义务：按照本协议约定及建设工程施工合同的相关规定，及时向乙方支付工程款。协助乙方办理施工所需的相关证件、手续，提供施工所需的场地及施工条件，协调与周边单位及居民的关系。负责组织相关单位对工程进行竣工验收，并在验收合格后按照约定支付剩余工程款。（二）乙方权利义务1.权利：按照本协议约定及建设工程施工合同的相关规定，要求甲方支付工程款。在施工过程中，有权要求甲方提供必要的协助和支持，如提供施工图纸、技术交底等。2.义务：按照本协议约定及建设工程施工合同的相关规定，组织施工，确保工程质量、进度和安全。自行承担施工过程中的各项费用，包括但不限于人工费用、材料费用、机械设备费用等。按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。工程竣工后，负责整理、归档工程资料，并提交给甲方及相关部门备案。在施工过程中，遵守国家及地方的法律法规，遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，保护环境。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。三、工程款支付1.工程款支付方式：本工程无预付款。基础工程完工并验收合格后，支付工程款的[X]%。主体结构工程完工并验收合格后，支付工程款的[X]%。装饰装修工程完工并验收合格后，支付工程款的[X]%。工程竣工验收合格且乙方提交完整的工程结算资料后，支付至工程款的[X]%。剩余工程款作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，一次性无息支付给乙方。2.工程款支付时间：甲方应在收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明文件后[X]个工作日内进行审核，审核通过后按照本协议约定支付工程款。如甲方逾期支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。四、工程变更1.双方协商一致，可以对工程内容及范围、工程期限等进行变更。变更事项应以书面形式为准，并作为本协议的补充协议，与本协议具有同等法律效力。2.因工程变更导致乙方增加或减少工作量的，双方应根据实际情况调整工程款，并签订补充协议。3.工程变更涉及到施工图纸、技术要求等方面的调整，乙方应按照甲方的要求及时进行修改，并确保修改后的工程符合相关标准和规范。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程的质量标准为国家及地方现行的施工规范、质量验收标准，达到合格等级。乙方应严格按照质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。2.验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，并通知甲方组织验收。甲方应在收到乙方的验收申请后[X]个工作日内组织相关单位进行验收。验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收单位提出的整改意见进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方自行承担。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程的工程款及违约金。如甲方未按照本协议约定协助乙方办理施工所需的相关证件、手续，提供施工所需的场地及施工条件等，导致乙方无法正常施工的工期延误，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照本协议约定及建设工程施工合同的相关规定组织施工，导致工程质量不合格、进度延误等，乙方应承担相应的责任，并按照本协议约定及相关法律法规规定进行整改或赔偿甲方因此遭受的损失。如乙方未按照本协议约定提交工程结算资料或提交的资料不完整、不准确，导致甲方无法及时办理工程结算的，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。如乙方在施工过程中违反国家及地方的法律法规，遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，保护环境等，乙方应承担相应的责任，并接受相关部门的处罚。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同