幕墙施工合同补充协议

PAGE幕墙施工合同补充协议甲方（委托方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（受托方）：名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《幕墙施工合同》（以下简称“原合同”），为进一步明确双方权利义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方就原合同相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景及目的甲乙双方在履行原合同过程中，根据项目实际情况及需求变化，为确保幕墙施工项目顺利推进，保障双方合法权益，特签订本补充协议。二、标的物或服务具体描述1.幕墙工程范围本补充协议所涉及的幕墙工程包括但不限于[项目名称]建筑物外立面的玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙等部分。具体施工范围以双方确认的施工图纸及现场实际情况为准。玻璃幕墙采用[玻璃品种及规格，如LowE中空玻璃，规格为6mm+12A+6mm]，具有良好的隔热、隔音性能；石材幕墙选用[石材品种及规格，如花岗岩，厚度为25mm]，表面需进行[具体处理工艺，如火烧面处理]；金属幕墙采用[金属材质及规格，如铝合金型材，型号为[具体型号]]，颜色为[指定颜色]。2.施工要求乙方应严格按照国家及地方现行的相关施工规范、质量验收标准以及本补充协议约定进行施工。施工过程中，每道工序完成后需经甲方及监理单位验收合格后方可进行下一道工序。幕墙的安装必须牢固可靠，满足建筑物的结构安全及防风、防雨、防雷等要求。玻璃幕墙的密封胶条应安装严密，无渗漏现象；石材幕墙的拼接处应平整、美观，缝隙宽度均匀一致；金属幕墙的表面应平整光滑，色泽一致，无明显变形、划痕等缺陷。3.工期要求本补充协议约定的幕墙施工总工期为[工期天数]天，自本补充协议生效之日起计算。乙方应制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核。施工进度计划应包括各阶段的施工任务、开始时间、完成时间以及关键节点的控制要求等。在施工过程中，如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。如因乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照原合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除本补充协议，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权按照本补充协议及相关法律法规的规定，要求乙方承担违约责任。有权根据项目实际情况及法律法规的要求，对本补充协议进行变更或解除，但应提前通知乙方并承担相应的责任。2.义务按照本补充协议的约定，及时向乙方支付工程款。负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部条件。向乙方提供施工所需的相关资料和文件，包括但不限于设计图纸、技术要求、地质勘察报告等，并对资料的真实性、准确性负责。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本补充协议的约定支付工程款。有权根据施工实际情况，在符合法律法规及本补充协议约定的前提下，提出合理的施工变更建议。在甲方未按照本补充协议约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务按照本补充协议约定的施工范围、施工要求及工期要求，组织专业施工队伍进行施工，确保工程质量达到合格标准。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方及第三方造成的全部损失。遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中的噪声、粉尘等污染，保护环境。定期向甲方汇报施工进度情况，提交施工月报、季报等资料，包括已完成的工程量、未完成的工程量、遇到的问题及解决方案等。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。四、工程款支付及结算1.工程款支付方式本补充协议签订后[X]个工作日内，甲方支付工程款总额的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元。乙方完成幕墙工程总工程量的[X%]后，经甲方及监理单位验收合格，甲方在收到乙方提交的付款申请及相关资料后[X]个工作日内，支付工程款总额的[进度款比例1]，即人民币[进度款金额1]元。乙方完成幕墙工程总工程量的[X%]后，经甲方及监理单位验收合格，甲方在收到乙方提交的付款申请及相关资料后[X]个工作日内，支付工程款总额的[进度款比例2]，即人民币[进度款金额2]元。幕墙工程全部完工并通过竣工验收后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后[X]个工作日内，支付至工程款总额的[结算款比例]，即人民币[结算款金额]元。剩余工程款总额的[质保金比例]作为质保金，在质保期满后，如无质量问题，甲方在收到乙方提交的质保金返还申请后[X]个工作日内无息返还给乙方。2.工程款结算本补充协议约定的工程款结算方式为[具体结算方式，如固定总价结算、单价结算等]。如采用固定总价结算，除本补充协议约定的可调整事项外，合同总价不再调整；如采用单价结算，结算金额按照实际完成的工程量乘以单价计算。乙方应在工程竣工后[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料应包括但不限于竣工图纸、工程量计算书、工程变更签证单、材料设备清单等。甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告及结算资料后[X]天内进行审核，并出具审核意见。如甲方对结算报告有异议，应在收到结算报告后[X]天内提出，双方协商解决。协商不成的，可按照本补充协议约定的争议解决方式处理。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本补充协议约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失。如因甲方原因导致乙方施工延误或无法正常施工，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于窝工费、机械设备租赁费、工期延误违约金等。甲方违反本补充协议约定的其他义务，应承担因此给乙方造成的全部损失，并按照本补充协议总金额的[X%]向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本补充协议约定的施工范围、施工要求及工期要求进行施工，导致工程质量不合格或工期延误，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担因此给甲方造成的全部损失。同时，乙方应按照本补充协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。乙方违反本补充协议约定的安全管理、环境保护等义务，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方及第三方造成的全部损失。同时，乙方应按照本补充协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。乙方未按照本补充协议约定提交施工进度报告、竣工结算报告及相关资料，每逾期一天，应按照本补充协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除本补充协议，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。乙方违反本补充协议约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本补充协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。六、争议解决1.本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本补充协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同约定不一致的，以本补充协议为准。2.本补充协议一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。甲