建设工程分包合同协议

PAGE建设工程分包合同协议甲方（总承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（分包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方已与[建设单位名称]签订了关于[建设工程项目名称]的建设工程总承包合同（以下简称“总承包合同”），现甲方将该建设工程中的部分工程分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将建设工程分包给乙方事宜达成如下协议：一、分包工程概况1.工程名称：[建设工程项目名称]2.工程地点：[建设工程地点]3.分包工程内容及范围：[详细描述分包工程的具体内容，包括但不限于工程部位、工程数量、工程质量标准等][明确分包工程在整个建设工程中的具体位置和所占比例]4.分包工程造价：本分包工程暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。上述暂定总价为暂估金额，最终结算金额以实际完成的工程量及本合同约定的计价方式为准。二、合同工期1.开工日期：本分包工程预计于[预计开工日期]开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本分包工程预计于[预计竣工日期]竣工，具体竣工日期根据总承包合同约定及甲方要求确定。乙方应确保在合同工期内完成分包工程施工，并通过甲方及建设单位的验收。3.工期延误：如因甲方原因导致工期延误，乙方应在发生延误情况后[X]天内书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，每延误一天，应按照本分包工程暂定总价的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应按照本分包工程暂定总价的[X%]向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。三、质量标准1.乙方应按照国家及地方现行的有关建设工程施工质量验收规范和标准，以及总承包合同约定的质量标准进行施工，确保分包工程质量达到合格标准，并通过甲方及建设单位的验收。2.乙方在施工过程中应严格遵守施工规范和操作规程，接受甲方及建设单位的质量监督检查。如发现乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方立即整改，乙方应在甲方规定的时间内完成整改，直至达到质量标准。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除本合同，乙方应按照本分包工程暂定总价的[X%]向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。3.乙方应建立质量管理体系，配备必要的质量管理人员，对施工全过程进行质量控制。在工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的质量验收资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、检验报告、质量评定资料等。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：对分包工程的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。在乙方违反本合同约定时，有权要求乙方承担违约责任，直至解除本合同。2.义务：向乙方提供施工所需的相关资料和文件，协助乙方办理施工许可证等相关手续。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照总承包合同约定，及时向建设单位支付工程款，确保乙方工程款的及时支付。（二）乙方权利义务1.权利：按照本合同约定的价格和付款方式，要求甲方支付工程款。在甲方违反本合同约定时，有权要求甲方承担违约责任。对甲方提供的施工资料和文件进行审查，如发现问题有权要求甲方及时更正。2.义务：按照本合同约定的工程内容、范围、质量标准和工期要求，组织施工，确保工程顺利完成。自行完成分包工程的施工任务，不得将本分包工程转包或分包给第三方。如因乙方转包或分包导致本合同无效或给甲方造成损失的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。负责施工现场的安全管理，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染，减少对周边环境的影响。按照甲方要求的格式和时间，向甲方提交施工进度报告、质量检验报告、工程款支付申请等文件资料。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。五、工程款支付1.预付款：在本合同签订后[X]天内，甲方按照本分包工程暂定总价的[X%]向乙方支付预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.工程进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告及工程款支付申请，甲方在收到乙方报告及申请后[X]天内进行审核确认，并按照审核确认的当月已完工程量的[X%]向乙方支付工程进度款。当累计支付的工程进度款达到本分包工程暂定总价的[X%]时，停止支付工程进度款。3.工程竣工验收合格后：乙方在工程竣工验收合格后[X]天内，向甲方提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到乙方报告及资料后[X]天内进行审核结算。经双方确认的结算金额为最终工程款金额，甲方在确认结算金额后[X]天内，扣除已支付的工程款及应扣除的款项后，向乙方支付剩余工程款。4.质量保证金：本分包工程质量保证金为最终工程款金额的[X%]，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]天内无息返还给乙方。六、材料设备供应1.甲方供应的材料设备：甲方负责供应本分包工程所需的[具体材料设备名称]，并按照总承包合同约定的时间和地点将材料设备交付给乙方。乙方应在收到甲方供应的材料设备后[X]天内进行验收，并将验收结果书面通知甲方。如发现材料设备质量、数量等问题，乙方应及时向甲方提出，甲方应负责处理。乙方应妥善保管甲方供应的材料设备，因乙方保管不善导致材料设备损坏或丢失的，乙方应负责赔偿。2.乙方供应的材料设备：乙方负责供应本分包工程所需的除甲方供应以外的其他材料设备，并确保所供应的材料设备符合国家及地方现行标准和本合同约定的质量要求。乙方应在材料设备采购前[X]天向甲方提交材料设备的采购计划和质量证明文件，经甲方审核同意后，方可进行采购。乙方应将采购的材料设备及时运至施工现场，并按照甲方要求进行堆放和保管。在使用前，乙方应进行检验和试验，合格后方可使用。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。如甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、机械设备租赁费用等。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的工期完成分包工程施工，每延误一天，应按照本分包工程暂定总价的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应按照本分包工程暂定总价的[X%]向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方立即整改，乙方应在甲方规定的时间内完成整改，直至达到质量标准。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除本合同，乙方应按照本分包工程暂定总价的[X%]向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方将本分包工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应按照本分包工程暂定总价的[X%]向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方未按照本合同约定的安全管理要求进行施工，发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如乙方未按照本合同约定的环境保护要求进行施工，导致环境污染，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合