建筑板房安装合同范本

PAGE建筑板房安装合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有建筑板房安装的需求，乙方具备相应的建筑板房安装资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方安装建筑板房事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.建筑板房规格及数量乙方为甲方安装的建筑板房规格为[具体尺寸，如长×宽×高]，共计[X]间。建筑板房的材质应符合国家标准[具体标准编号]，具备良好的防火、防潮、隔音性能。2.安装地点建筑板房安装地点为[详细地址]。3.安装内容乙方负责建筑板房的整体安装工作，包括但不限于基础施工、板房主体结构搭建、门窗安装、水电线路铺设、内部装修（如有约定）等全部安装环节。确保建筑板房安装牢固、结构稳定，符合安全使用要求。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权在乙方违反本合同约定时，要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供安装所需的场地，并确保场地具备施工条件，如场地平整、通水通电等。按照本合同约定向乙方支付安装费用。协助乙方办理与安装相关的手续，提供必要的文件和资料（如有需要）。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付安装费用。在甲方未履行合同义务影响乙方正常施工时，有权要求甲方采取补救措施或顺延工期。2.义务按照本合同约定的规格、数量、质量要求及安装标准进行建筑板房的安装工作，确保安装质量符合国家标准及行业规范。自行组织具备相应资质和经验的施工人员进行安装作业，并为施工人员购买足额的保险，承担施工过程中的安全责任。施工过程中遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。负责安装所需材料、设备的采购和运输，并确保材料、设备的质量符合要求。在安装过程中，如发现场地条件不符合施工要求或甲方提供的资料、文件有误等可能影响安装工作的情况，应及时通知甲方并协商解决。按照甲方要求的工期完成建筑板房的安装工作，并在安装完成后负责清理施工现场，保持场地整洁。三、安装费用及支付方式（一）安装费用本合同约定的建筑板房安装总费用为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此费用为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情形外）。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付安装费用的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款在建筑板房安装工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体结构完成等]后，甲方向乙方支付安装费用的[X]%作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.验收款建筑板房安装工程全部完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付剩余安装费用，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期（一）开工日期本合同建筑板房安装工程开工日期为[具体日期]。（二）竣工日期本合同建筑板房安装工程竣工日期为开工日期起[X]个工作日内。（三）工期顺延如因以下原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]日内书面通知甲方，并经甲方确认后工期相应顺延：1.不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等。2.甲方未按照本合同约定提供施工场地、资料文件或支付款项等导致乙方无法正常施工。3.设计变更或工程量增加经甲方书面确认的。4.其他非乙方原因导致的工期延误情形。乙方未在规定时间内通知甲方或未经甲方确认擅自顺延工期的，工期不顺延，乙方应承担由此造成的甲方损失。五、质量标准及验收（一）质量标准建筑板房安装质量应符合国家标准[具体标准编号]及行业通行的质量标准，同时满足本合同约定的各项要求。（二）验收程序1.乙方在建筑板房安装完成后，应自行组织内部验收，确保安装质量符合要求。内部验收合格后，向甲方提交验收申请报告及相关验收资料。2.甲方在收到乙方验收申请报告及资料后[X]日内组织验收。验收过程中，如发现质量问题，乙方应按照甲方要求及时整改，直至验收合格。3.验收合格后，双方签署验收合格文件。如验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付安装费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。2.若甲方未按照本合同约定提供施工场地、资料文件等导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的规格、数量、质量要求及安装标准进行安装工作，应负责无偿返工直至达到合同要求。如因返工导致工期延误，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如返工后仍不符合要求，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。2.若乙方未按照本合同约定的工期完成安装工作，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方在施工过程中发生安全事故，导致甲方或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，如因此给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。4.若乙方擅自将本合同的安装工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的地方，以补充协议为准