建设工程合同履行承诺书范文5篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE建设工程合同履行承诺书范文5篇建设工程合同履行承诺书第1篇为保证__________工作顺利开展：一、基本约定1.1承诺人系依法注册成立的企业法人，具备履行本合同项下义务的合法资质和能力。1.2承诺人将严格遵守国家及地方关于工程建设的相关法律法规，包括但不限于《建筑法》《安全生产法》《建设工程质量管理条例》等，保证所有施工活动符合规范要求。1.3承诺人承诺以诚实信用原则履行合同，所有提交的文件、资料均真实有效，不得提供虚假信息或隐瞒重要事实。1.4承诺人同意接受发包人的监督，并按要求配合完成审计、检查及资料报送等工作。二、权利义务基准2.1承诺人承诺按照合同约定的工期、质量标准及安全要求完成工程任务，并承担因自身原因导致的延误、缺陷或的全部责任。2.2承诺人有权依据合同约定收取工程款项，但须提供完整的发票及验收证明，并接受税务部门的监管。2.3承诺人承诺将工程款项专款专用，不得挪作他用或拖欠分包单位、供应商款项，因资金问题导致的纠纷由承诺人自行承担。2.4承诺人应建立健全内部管理制度，明确岗位职责，保证施工过程中的人员、设备、材料等符合合同要求。三、执行方案3.1安全管理承诺人将设立专职安全管理人员，每日开展__________次安全检查，及时发觉并消除安全隐患。施工现场须配备消防、急救等应急设备，并定期组织安全培训，保证所有作业人员持证上岗。3.2质量控制承诺人将严格按照设计图纸及施工规范执行，设置质量检验点，每__________个工期节点提交自检报告，并接受发包人及第三方机构的抽查。对发觉的质量问题，承诺人在__________小时内完成整改。3.3进度保障承诺人将编制详细的施工计划，并按月提交进度报告，重大节点需提前__________天报送专项方案。如遇不可抗力或发包人原因导致的延误，双方应协商调整工期，但承诺人须承担自身管理不善造成的额外损失。3.4环境保护承诺人承诺采取有效措施减少施工噪音、粉尘及污水排放，符合环保部门要求，并承担因环境污染产生的治理费用。四、责任落实4.1承诺人承诺对施工过程中发生的承担全部责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失及罚款等，并独立承担相应的赔偿及诉讼费用。4.2承诺人将购买足额的工程险及第三方责任险，保证在保险范围内的由保险公司承担，发包人免于承担赔偿责任。4.3如因承诺人违约导致合同解除，须退还已收取的工程款项并支付违约金，违约金计算标准为合同总价款的__________%，且发包人有权要求赔偿实际损失。4.4承诺人承诺在合同履行完毕后__________年内，对工程质量提供免费维护服务，服务范围及标准以双方约定为准。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程合同履行承诺书第2篇承诺书编号：__________。1.术语定义1.1本承诺书所涉建设工程及相关活动，均依据国家及地方现行法律法规、技术标准和规范执行。1.2以下简称“__________”指本承诺涉及的特定技术参数，具体数值以双方签订的《建设工程合同》附件A为准。1.3以下简称“__________”指本承诺书约定的工程范围及内容，具体范围以《建设工程合同》附件B为准。1.4以下简称“__________”指本承诺书约定的履行期限，具体起止时间以《建设工程合同》附件C为准。1.5以下简称“__________”指本承诺书约定的质量验收标准，具体标准以《建设工程合同》附件D为准。2.承诺范围2.1实施主体2.1.1承诺人作为本承诺的履行主体，承诺严格按照《建设工程合同》约定的权利义务，全面负责__________的建设工程实施工作。2.1.2承诺人授权其下属单位__________作为具体实施方，负责本承诺范围内的工程实施，承诺人对其行为承担全部法律责任。2.2实施对象2.2.1本承诺书涉及的工程对象为__________，工程地址位于__________，具体工程内容包括__________。2.2.2本承诺书不涉及任何第三方权益，承诺人承诺已获得所有必要的工程许可及批准文件。2.3实施标准2.3.1工程质量标准：承诺人承诺按照《建设工程合同》约定的质量标准及国家现行相关标准施工，保证工程质量达到__________标准。2.3.2工程进度标准：承诺人承诺按照《建设工程合同》约定的进度计划执行，保证工程按期完成。2.3.3安全生产标准：承诺人承诺严格遵守国家及地方安全生产法律法规，保证施工现场安全无。3.保障机制3.1资金保障3.1.1承诺人承诺已按照《建设工程合同》约定，足额支付工程款项，保证工程资金链稳定。3.1.2承诺人设立专项账户，用于本承诺范围内的工程建设资金，保证资金专款专用。3.2人员保障3.2.1承诺人承诺配备足够的专业技术人员及管理人员，保证工程实施质量及进度。3.2.2承诺人承诺对参与工程建设的所有人员进行必要的安全生产培训，保证人员安全。3.3技术保障3.3.1承诺人承诺采用先进的技术及设备，保证工程实施质量及效率。3.3.2承诺人承诺与__________合作，保证工程技术方案的先进性及可行性。4.违约认定4.1轻微违约4.1.1承诺人承诺如未按照《建设工程合同》约定的时间完成部分工程，属于轻微违约。4.1.2轻微违约的违约责任：承诺人应支付违约金__________元，并赔偿守约方因此造成的直接经济损失。4.2重大违约4.2.1承诺人承诺如未按照《建设工程合同》约定的时间完成全部工程，或工程质量不符合约定标准，属于重大违约。4.2.2重大违约的违约责任：承诺人应支付违约金__________元，并赔偿守约方因此造成的全部经济损失，同时承担合同解除的法律责任。5.争议解决5.1协商5.1.1双方应本着平等、公正的原则，就本承诺书履行过程中产生的争议进行协商解决。5.1.2协商不成的，双方应提交__________进行调解。5.2仲裁5.2.1如协商及调解不成的，双方应将争议提交__________仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。5.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。5.3诉讼5.3.1如双方均不选择仲裁，可将争议提交__________人民法院诉讼解决。5.3.2根据根据《___________________法》第__条，诉讼期间，除争议部分外，双方应继续履行本承诺书的其他条款。承诺人签名：____________________签订日期：____________________建设工程合同履行承诺书第3篇1.总则本承诺书由承诺人根据《_________合同法》及相关法律法规的规定，就建设工程合同履行事宜作出如下承诺，以资共同遵守。2.承诺事项承诺人承诺（1）严格依照建设工程合同约定的内容、标准和要求履行合同义务，保证工程建设的顺利进行。（2）工程项目的质量标准：主体结构及关键工序的质量指标达到GB/T__________标准，具体技术参数为__________指标。（3）按照合同约定的工期完成工程建设任务，保证工程进度符合合同要求。（4）遵守工程安全规范，保证施工安全，杜绝重大安全的发生。（5）履行合同约定的其他义务，包括但不限于材料供应、设备安装、竣工验收等。3.双方责任（1）承诺人应全面履行本承诺书所述事项，并承担因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定所产生的一切责任。（2）受益人（或合同相对方）有权对承诺人的履行情况进行监督，如发觉违约行为，受益人有权要求承诺人承担相应责任。4.附则本承诺书自双方签字（或盖章）之日起生效。本承诺书的有效期自__________至__________。承诺人签名：__________签订日期：__________建设工程合同履行承诺书第4篇建设工程合同履行承诺书框架一、基本规范1.1本单位作为甲方/乙方，就建设工程合同的履行事宜，依据相关法律法规及合同约定，制定本承诺书。1.2甲方/乙方承诺严格遵守合同条款，保证工程建设的合法合规与高效推进。1.3本承诺书内容为甲乙双方真实意愿表示，具有法律约束力。二、具体义务2.1工程进度甲方保证按照合同约定的工期完成工程建设，任何延期须提前与乙方协商并书面确认。本单位保证__________指标达成率100%。2.2质量标准甲方/乙方承诺所提供工程材料及施工工艺符合国家及行业相关标准，接受第三方检测机构的质量验收。本单位保证__________质量抽检合格率不低于95%。2.3安全责任甲方/乙方承诺落实安全生产主体责任，建立健全安全管理体系，杜绝重大安全发生。本单位保证__________安全培训覆盖率100%。2.4费用支付甲方应按照合同约定及时足额支付工程款项，任何调整需经双方书面同意。本单位保证__________款项支付及时率不低于98%。2.5变更管理合同履行中如需变更内容，须由双方协商一致并签署补充协议，任何单方变更无效。三、执行机制3.1监督与考核甲乙双方均设立专项监督小组，定期对合同履行情况进行评估，发觉问题及时整改。本单位保证__________问题整改完成率100%。3.2争议解决如发生合同纠纷，双方应优先通过协商解决；协商不成的，提交合同约定仲裁机构或法院裁决。3.3信息共享甲乙双方应保证工程相关文件、数据等信息的真实完整，并按约定时间互相提供。本单位保证__________信息传递准确率不低于99%。四、违约责任4.1任何一方违反本承诺书约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、解除合同等。4.2若因甲方原因导致合同无法履行，甲方须赔偿乙方已投入成本及预期利益损失；反之亦然。五、其他事项5.1本承诺书与原合同具有同等法律效力，作为合同附件一并生效。5.2本承诺书未尽事宜，由双方另行约定。承诺人签名：____________________签订日期：____________________建设工程合同履行承诺书第5篇为规范__________行为，特制定本承诺书，以保证建设工程合同履行过程中的严肃性与合规性。一、基本准则1.1承诺人严格遵循《_________合同法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，保证合同履行过程中的所有行为合法合规。1.2承诺人坚持诚信履约原则，任何承诺内容均以书面合同为准，不得擅自变更或解除合同义务。1.3承诺人明确自身在合同履行中的权利与义务，主动承担因违约行为产生的法律责任。1.4承诺人加强内部管理，保证项目执行符合国家技术标准与安全规范。1.5承诺人建立风险防控机制，定期排查合同履行中的潜在问题并及时整改。二、具体承诺2.1承诺人按时提交合同约定的工程进度报告，每月至少报送一次，保证信息真实完整。2.2承诺人严格按照合同约定的质量标准施工，接受__________部门组织的质量抽检，抽检不合格的立即整改。2.3承诺人保障工程款专款专用，不得挪用或拖欠分包商款项，并保留相关支付凭证备查。2.4承诺人在施工过程中主动规避自然灾害等不可抗力风险，如发生影响履约的事件，及时书面通知__________部门并采取补救措施。2.5承诺人妥善保管施工图纸及变更文件，任何设计调整均需经双方书面确认后方可实施。2.6承诺人配合__________部门开展履约评价，对检查中指出的问题限期整改，并提交整改报告。2.7承诺人在合同终止后30日内完成工程竣工验收，并提交完整的竣工资料，包括但不限于检测报告、验收记录等。2.8承诺人设立专门联系人负责合同履行监督，联系方式为__________，保证__________部门能够及时沟通履约事务。2.9承诺人建立工程质量追溯制度，对已完工项目实行5年质量保修，保修期内承担维修责任。三、监督机制3.1承诺人接受__________部门对合同履行的日常监督，包括现场检查、资料审核等，并如实提供所需文件。3.2承诺人未按期完成合同义务的，自愿接受__________部门处以合同金额千