公路监理师《合同管理》预测题及答案

公路监理师《合同管理》预测题及答案一、单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于合同法律关系的表述，错误的是（）。A.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容B.法人的法定代表人履行职责行为属于代理行为C.自然人要成为合同法律关系的主体，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力D.合同法律关系客体包括物、行为、智力成果答案：B解析：法人的法定代表人以法人名义进行民事活动时，其执行职务的行为属于代表行为，而非代理行为。代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而法定代表人是法人的代表，本身就是法人的组成部分，其行为直接视为法人的行为。所以选项B表述错误。2.某施工企业授权项目经理王某签订某工程的承包合同，王某在与建设单位谈判时，超越了授权范围，最终签订了该工程承包合同。关于该合同效力的说法，正确的是（）。A.该合同有效，因为建设单位有理由相信王某有代理权B.该合同无效，因为王某超越了授权范围C.该合同效力待定，需施工企业追认后才有效D.该合同无效，需建设单位与施工企业重新签订合同答案：C解析：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。本题中王某超越授权范围签订合同，属于无权代理，该合同效力待定，需要施工企业追认后才有效。所以选项C正确。3.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.抵押人依法有权处分的交通运输工具答案：C解析：土地所有权归国家或集体所有，不能作为抵押物。可以抵押的财产包括：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。所以选项C符合题意。4.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A.100B.200C.600D.1000答案：C解析：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。本题中合同工期为18个月超过一年，合同价款为2000万元，所以到位资金原则上不得少于2000×30%=600万元。故选项C正确。5.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.7B.10C.15D.20答案：C解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以选项C正确。6.下列关于投标文件的说法，正确的是（）。A.投标文件必须由投标单位的法定代表人签字并盖章B.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C.投标文件可以在投标截止时间后送达D.投标文件中可以不包括投标报价答案：B解析：投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，这是投标文件有效的基本要求。选项A中，投标文件一般由法定代表人或其授权代表签字并盖章；选项C错误，投标文件必须在投标截止时间前送达；选项D错误，投标报价是投标文件的重要组成部分。所以选项B正确。7.某工程项目采用邀请招标方式，招标人共向5家潜在投标人发出了投标邀请书。在规定的投标截止时间，有3家投标人提交了投标文件。招标人的下列做法中，正确的是（）。A.重新招标B.延长投标截止时间C.对该3家投标人的投标文件进行开标、评标D.取消本次招标答案：C解析：邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。在投标截止时间，提交投标文件的投标人不少于3家时，应当对已提交的投标文件进行开标、评标。本题中有3家投标人提交了投标文件，符合开标、评标的条件。所以选项C正确。8.建设工程施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由（）。A.原设计单位同意B.发包人与承包人协商解决C.报规划管理部门审批D.总监理工程师同意答案：B解析：建设工程施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由发包人与承包人协商解决。因为合同是双方意思表示一致的结果，涉及合同内容的实质性变更需要双方重新协商达成一致。所以选项B正确。9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度；当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过（）时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。A.3%B.5%C.10%D.15%答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度；当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过5%时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。所以选项B正确。10.某建设工程施工合同约定，工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。A.24.25B.29.1C.53.25D.55答案：C解析：第一个月：完成工程款25万元，应扣保留金25×3%=0.75万元，应付款25-0.75=24.25万元，未达到最低限额25万元，本月不签发付款凭证。第二个月：完成工程款30万元，应扣保留金30×3%=0.9万元，应付款30-0.9=29.1万元，两个月累计应付款24.25+29.1=53.25万元，超过了最低限额25万元，所以第二个月监理工程师应签发的付款金额为53.25万元。故选项C正确。11.某工程因不可抗力事件导致承包人的施工机械设备损坏，该损失应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发承包双方共同D.承包人与监理人共同答案：B解析：因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。所以选项B正确。12.建设工程施工合同履行过程中，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发承包双方共同答案：B解析：承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。这是为了督促承包人严格按照施工规范和合同要求进行施工，保证工程质量。所以选项B正确。13.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.5D.10答案：C解析：建设工程在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为5年。所以选项C正确。14.下列关于建设工程质量保修书的说法，正确的是（）。A.建设工程质量保修书应由建设单位出具B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等C.质量保修书的内容可以与合同约定不一致D.质量保修书自工程竣工验收合格之日起生效答案：B解析：建设工程质量保修书应由施工单位出具，选项A错误；质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等，这是质量保修书的核心内容，选项B正确；质量保修书的内容应当与合同约定一致，选项C错误；质量保修书是在提交竣工验收报告时出具，并非自工程竣工验收合格之日起生效，选项D错误。所以选项B正确。15.建设工程监理合同的标的是（）。A.监理服务B.工程项目C.施工过程D.监理酬金答案：A解析：建设工程监理合同的标的是监理服务，即监理单位按照合同约定为建设单位提供的工程项目监督管理等服务。所以选项A正确。16.监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的（）天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.28D.56答案：B解析：监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。所以选项B正确。17.下列关于建设工程勘察合同的说法，错误的是（）。A.建设工程勘察合同的发包人可以是建设单位或工程总承包单位B.建设工程勘察合同的承包人必须具备相应的勘察资质C.勘察合同的内容一般包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限等D.勘察合同的形式可以是书面形式，也可以是口头形式答案：D解析：建设工程勘察合同应当采用书面形式，因为勘察合同涉及的内容复杂，关系到工程项目的质量和安全等重要方面，书面形式可以明确双方的权利和义务，避免纠纷。选项A、B、C的表述都是正确的。所以选项D符合题意。18.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（）万元。A.20B.40C.50D.100答案：C解析：定金为100×20%=20万元。设计工作完成40%，发包人解除合同，应支付设计费100×40%=40万元。同时，由于发包人违约，应双倍返还定金，但定金罚则与赔偿损失不能并用，这里应按赔偿损失处理，即赔偿设计单位未完成部分的设计费，为100×(1-40%)=60万元，但定金20万元发包人已支付，所以实际应赔偿60-20=40万元，再加上已完成部分的设计费40万元和定金20万元中的10万元（因为双倍返还定金时已包含了原来支付的20万元中的10万元），总共赔偿40+10=50万元。所以选项C正确。19.下列关于建设工程物资采购合同的说法，正确的是（）。A.建设工程物资采购合同的买受人只能是建设单位B.建设工程物资采购合同的出卖人只能是生产厂家C.建设工程物资采购合同的标的是货物D.建设工程物资采购合同必须采用书面形式答案：C解析：建设工程物资采购合同的买受人可以是建设单位，也可以是施工单位等；出卖人可以是生产厂家，也可以是供应商等。建设工程物资采购合同的标的是货物。选项D错误，建设工程物资采购合同一般应采用书面形式，但法律并未强制规定必须采用书面形式。所以选项C正确。20.在建设工程物资采购合同中，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依照《民法典》仍不能确定的，标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在（）交付标的物。A.出卖人订立合同时的营业地B.买受人订立合同时的营业地C.该地点D.标的物所在地的公证机关答案：C解析：当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依照《民法典》仍不能确定的，标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物。所以选项C正确。21.下列关于FIDIC《施工合同条件》的说法，错误的是（）。A.该合同条件主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程B.合同计价方式属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格C.合同履行过程中，工程师无权发布变更指令D.合同条件中规定了业主、承包商、工程师三方的权利和义务答案：C解析：在FIDIC《施工合同条件》履行过程中，工程师有权发布变更指令。该合同条件主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程；合同计价方式属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格；合同条件中规定了业主、承包商、工程师三方的权利和义务。所以选项C符合题意。22.根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同规定的日期竣工，承包商应向业主支付误期损害赔偿费，该费用应（）。A.按日计算，累计最高不超过合同价的5%B.按日计算，累计最高不超过合同价的10%C.按月计算，累计最高不超过合同价的5%D.按月计算，累计最高不超过合同价的10%答案：B解析：根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同规定的日期竣工，承包商应向业主支付误期损害赔偿费，该费用应按日计算，累计最高不超过合同价的10%。所以选项B正确。23.某国际工程采用FIDIC《施工合同条件》，在施工过程中，工程师发现承包商使用的施工设备不能满足合同要求，工程师有权（）。A.要求承包商增加施工设备B.要求承包商更换施工设备C.指示承包商改变施工方法D.终止与承包商的合同答案：B解析：在施工过程中，工程师发现承包商使用的施工设备不能满足合同要求，工程师有权要求承包商更换施工设备。选项A增加施工设备不一定能解决设备不满足要求的问题；选项C改变施工方法并非针对设备问题的直接措施；选项D终止合同是比较严重的措施，一般在承包商严重违约等情况下才会采取。所以选项B正确。24.下列关于索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求B.索赔只能由承包商向业主提出C.索赔必须在合同规定的期限内提出，否则无效D.索赔的证据可以是口头证据答案：A解析：索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。选项B错误，索赔可以由承包商向业主提出，也可以由业主向承包商提出；选项C错误，虽然索赔有期限要求，但在某些情况下，超过期限也可能有合理的解决途径；选项D错误，索赔的证据一般要求是书面证据，口头证据证明力较弱。所以选项A正确。25.承包商向业主提出索赔时，应在索赔事件发生后的（）天内，向工程师发出索赔意向通知。A.7B.14C.28D.56答案：C解析：承包商向业主提出索赔时，应在索赔事件发生后的28天内，向工程师发出索赔意向通知。所以选项C正确。26.业主向承包商提出索赔的主要途径是（）。A.直接向承包商提出索赔要求B.通过工程师向承包商提出索赔要求C.向仲裁机构申请仲裁D.向人民法院提起诉讼答案：B解析：业主向承包商提出索赔的主要途径是通过工程师向承包商提出索赔要求。因为在工程建设过程中，工程师是代表业主对工程进行监督管理的，工程师在处理索赔等事务中具有重要作用。所以选项B正确。27.当索赔事件持续进行时，承包商应（）。A.待索赔事件结束后一次性提出索赔报告B.在索赔事件发生后的28天内提出索赔意向通知，在索赔事件结束后的28天内提出最终索赔报告C.阶段性发出索赔意向通知，在索赔事件结束后28天内提交最终索赔报告D.阶段性提交索赔报告，索赔事件结束后无需提交最终索赔报告答案：C解析：当索赔事件持续进行时，承包商应阶段性发出索赔意向通知，在索赔事件结束后28天内提交最终索赔报告。这样可以及时记录索赔事件的发展情况，保证索赔的有效性。所以选项C正确。28.下列关于合同争议解决方式的说法，错误的是（）。A.和解是指合同当事人在自愿友好的基础上，相互沟通、相互谅解，从而解决争议的一种方式B.调解可以由有关主管部门、人民调解委员会等进行C.仲裁裁决具有终局性，对双方当事人均有约束力D.诉讼是解决合同争议的必经程序答案：D解析：诉讼不是解决合同争议的必经程序，合同当事人可以根据合同约定或自身意愿选择和解、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。选项A、B、C的表述都是正确的。所以选项D符合题意。29.合同当事人之间发生争议后，在没有第三人介入的情况下，合同当事人双方在自愿、互谅的基础上，就已经发生的争议进行商谈并达成协议，自行解决争议的方式是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼答案：A解析：和解是指合同当事人在自愿友好的基础上，相互沟通、相互谅解，从而解决争议的一种方式，且没有第三人介入。选项B调解需要有第三人介入；选项C仲裁是由仲裁机构进行裁决；选项D诉讼是通过法院进行审理判决。所以选项A正确。30.下列关于仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁实行级别管辖和地域管辖B.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理C.仲裁协议可以是书面形式，也可以是口头形式D.仲裁费用由败诉方承担，不存在按比例分担的情况答案：B解析：仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。选项A错误，仲裁不实行级别管辖和地域管辖；选项C错误，仲裁协议必须采用书面形式；选项D错误，仲裁费用一般由败诉方承担，但也可能根据具体情况按比例分担。所以选项B正确。31.建设工程合同争议经仲裁裁决后，一方当事人不履行裁决的，另一方当事人可以（）。A.依法向人民法院申请执行B.向仲裁机构申请再次仲裁C.向有管辖权的人民法院提起诉讼D.向原仲裁机构申请复议答案：A解析：建设工程合同争议经仲裁裁决后，一方当事人不履行裁决的，另一方当事人可以依法向人民法院申请执行。仲裁裁决具有终局性，不能再申请仲裁或复议，也不能就同一纠纷再向法院起诉。所以选项A正确。32.下列关于诉讼的说法，错误的是（）。A.诉讼是人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，审理和解决民事案件的活动B.建设工程合同纠纷的诉讼管辖一般遵循“原告就被告”的原则C.诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算D.诉讼费用一律由败诉方承担答案：D解析：诉讼费用一般由败诉方承担，但在某些情况下，法院可能会根据案件的具体情况决定由双方当事人按比例分担。选项A、B、C的表述都是正确的。所以选项D符合题意。33.某建设工程合同纠纷案件，原告向两个有管辖权的人民法院提起诉讼。该案件应由（）管辖。A.最先立案的人民法院B.最先收到起诉状的人民法院C.两个人民法院共同D.上级人民法院指定答案：A解析：原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。所以选项A正确。34.下列关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更必须经双方当事人协商一致B.合同变更只能是合同内容的变更C.合同变更可以采用口头形式D.合同变更后，原合同的权利义务关系消灭答案：A解析：合同变更必须经双方当事人协商一致，这是合同变更的基本要求。选项B错误，合同变更包括合同主体和合同内容的变更；选项C错误，合同变更一般应采用书面形式；选项D错误，合同变更只是对原合同的部分内容进行修改或补充，原合同的权利义务关系并非消灭。所以选项A正确。35.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求（）。A.恢复原状B.采取其他补救措施C.赔偿损失D.以上都是答案：D解析：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。所以选项D正确。36.下列关于违约责任的说法，错误的是（）。A.违约责任是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任B.违约责任的承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等C.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿D.违约金和定金不能并用，当事人只能选择其中一种答案：D解析：违约金和定金不能并用，当事人可以选择适用违约金或者定金条款，但如果定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。选项A、B、C的表述都是正确的。所以选项D符合题意。37.某合同约定的违约金为20万元，合同履行过程中，一方当事人违约给对方造成的损失为30万元。则违约方应向对方支付（）万元。A.20B.30C.50D.10答案：B解析：约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加。本题中约定违约金为20万元，造成的损失为30万元，违约方应向对方支付30万元以弥补损失。所以选项B正确。38.下列关于保证责任的说法，正确的是（）。A.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任B.连带责任保证的保证人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务C.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，保证人对未经其同意转让的债务，仍应承担保证责任D.保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为约定不明，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月答案：A解析：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任，这是一般保证的先诉抗辩权。选项B错误，连带责任保证的保证人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任；选项C错误，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任；选项D错误，保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。所以选项A正确。39.下列关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押人可以将已出租的财产抵押B.抵押期间，抵押人不得转让抵押财产C.抵押人转让抵押财产的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况D.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿答案：D解析：抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。选项A错误，抵押人将已出租的财产抵押的，应当书面告知承租人，原租赁合同继续有效；选项B错误，抵押期间，抵押人可以转让抵押财产，但应当及时通知抵押权人；选项C错误，抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人，无需告知受让人转让物已经抵押的情况。所以选项D正确。40.下列关于质押的说法，错误的是（）。A.质押分为动产质押和权利质押B.动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保C.以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立D.质押合同自质物移交于质权人占有时生效答案：D解析：质押合同一般自成立时生效，质权自出质人交付质押财产时设立。选项A、B、C的表述都是正确的。所以选项D符合题意。41.下列关于留置的说法，正确的是（）。A.留置权是一种法定担保物权B.留置权的成立必须以当事人之间存在合同关系为前提C.债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外D.以上都是答案：D解析：留置权是一种法定担保物权，其成立必须以当事人之间存在合同关系为前提，债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外。所以选项D正确。42.下列关于定金的说法，错误的是（）。A.定金合同从实际交付定金之日起生效B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当返还定金答案：D解析：收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。选项A、B、C的表述都是正确的。所以选项D符合题意。43.下列关于格式条款的说法，正确的是（）。A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款B.提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.以上都是答案：D解析：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。所以选项D正确。44.下列关于缔约过失责任的说法，正确的是（）。A.缔约过失责任发生在合同订立过程中B.缔约过失责任是一方违背其依据诚实信用原则所应负的义务C.缔约过失责任造成对方信赖利益的损失D.以上都是答案：D解析：缔约过失责任发生在合同订立过程中，是一方违背其依据诚实信用原则所应负的义务，造成对方信赖利益的损失。所以选项D正确。45.下列关于工程分包的说法，正确的是（）。A.工程分包是指承包人将其承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包人完成的行为B.主体结构的施工可以分包C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.分包单位就分包工程对建设单位承担全部责任答案：A解析：工程分包是指承包人将其承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包人完成的行为。选项B错误，主体结构的施工必须由承包人自行完成，不得分包；选项C错误，分包单位不得将其承包的工程再分包；选项D错误，分包单位就分包工程与承包人向建设单位承担连带责任。所以选项A正确。46.下列关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任D.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同答案：D解析：联合体中标的，联合体各方应当共同