二级建造师继续教育试题及答案

二级建造师继续教育试题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.42.某市政工程因设计变更导致工程量增加20%，施工单位提出调整合同价款申请。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发承包双方应在变更确定后（）天内完成合同价款调整。A.7B.14C.21D.283.关于施工现场临时用电系统TN-S保护接零系统的说法，正确的是（）。A.工作零线（N线）与保护零线（PE线）完全分开B.N线与PE线在总配电箱处共同接地C.所有用电设备金属外壳仅需与N线连接D.系统适用于三相负载完全平衡的场所4.某房建工程主体结构混凝土强度等级设计为C30，现场抽样检测发现部分试块强度为28MPa。经法定检测单位对实体强度进行回弹取芯验证，最终判定该部分混凝土强度（）。A.不满足要求，需返工处理B.可通过设计核算后继续使用C.必须采用加固补强措施D.由监理单位确认后验收5.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令），超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员不包括（）。A.建设单位项目负责人B.设计单位项目技术负责人C.施工单位分管安全的负责人D.监测单位项目负责人6.某工程施工中，因暴雨导致基坑积水，施工单位未及时排水引发边坡局部坍塌。该事故的主要责任方是（）。A.建设单位（未提供准确地质资料）B.设计单位（边坡支护设计参数保守）C.施工单位（未落实应急排水措施）D.监理单位（未及时下达停工令）7.关于施工组织设计动态管理的说法，错误的是（）。A.施工条件发生重大变化时应重新审批B.主要施工方法调整需经项目技术负责人批准C.危大工程专项方案变更应重新组织专家论证D.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批8.某项目采用工程量清单计价，招标工程量清单中挖土方工程量为2000m³，施工中因设计变更实际开挖量为2500m³（合同约定工程量偏差超过15%时调整综合单价）。原综合单价为50元/m³，调整后综合单价应为（）元/m³（假设承包人报价浮动率为5%）。A.47.5B.50C.52.5D.559.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施。A.原设计单位或具有相应资质的设计单位B.监理单位C.施工总承包单位D.工程质量监督机构10.关于施工现场消防管理的说法，正确的是（）。A.临时搭建的办公用房与作业区的防火间距不应小于5mB.仓库内可设置员工宿舍，但必须与储存区用防火墙分隔C.消防车道的净宽度和净高度均不应小于4mD.施工现场应设置两个以上出入口，当仅设一个时应满足消防救援要求11.某项目施工进度计划采用双代号网络图，其中工作A的最早开始时间为第5天，持续时间6天；工作B是A的紧后工作，其最早开始时间为第14天。则A和B之间的时间间隔为（）天。A.3B.4C.5D.612.关于装配式混凝土结构施工的说法，错误的是（）。A.预制构件安装前应检查其外观质量和尺寸偏差B.叠合板安装后板底支撑体系应在混凝土强度达到设计值75%后拆除C.预制剪力墙板安装时，底部接缝坐浆强度应满足设计要求D.灌浆料试块应在灌浆作业点制作，每工作班不少于1组13.根据《建设工程价款结算暂行办法》，建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后（）天内汇总，送发包人后30天内审查完成。A.15B.20C.28D.3014.某工程发生安全事故造成2人死亡、5人重伤，直接经济损失300万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故15.关于施工现场文明施工管理的说法，正确的是（）。A.市区主要路段的围挡高度不应低于1.8mB.施工现场应设置连续封闭的围挡，严禁在围挡上开设出入口C.材料堆放区应悬挂标牌标明名称、规格、检验状态D.生活区与作业区可混合设置，但需采取隔离措施16.某项目施工中，承包人按合同约定提交了进度付款申请单，监理人未在约定时间内完成审核。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，视为监理人（）。A.拒绝支付B.需重新提交申请C.已同意承包人的申请D.需与发包人协商后确认17.关于绿色施工“四节一环保”的说法，正确的是（）。A.节能主要指节约施工用电B.节材重点是降低实体材料损耗率C.节水应优先采用市政自来水D.环境保护只需控制施工扬尘18.某混凝土工程施工中，因砂石含泥量超标导致混凝土强度不足。该质量事故的主要原因属于（）。A.技术原因B.管理原因C.社会经济原因D.人为事故和自然灾害原因19.关于施工项目成本控制的说法，错误的是（）。A.成本控制应贯穿项目从投标到竣工的全过程B.目标成本应在项目开工前确定并分解到各责任部门C.材料成本控制的关键是减少采购量D.施工机械成本控制需优化设备配置和使用效率20.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），项目监理机构发现施工单位未按审查通过的专项施工方案实施时，应采取的措施是（）。A.签发监理通知，要求整改B.立即签发工程暂停令C.向建设单位报告D.向主管部门报告21.某工程合同约定采用价格指数调整法进行合同价款调整，其中固定要素比重为0.2，可调要素A、B、C的比重分别为0.3、0.4、0.1。基准日期的价格指数分别为100、105、110，现行价格指数分别为110、120、105。则调整后的合同价款系数为（）。A.1.08B.1.12C.1.15D.1.2022.关于施工总平面图设计的说法，错误的是（）。A.应优先考虑垂直运输设备的位置B.仓库应靠近使用地点，减少二次搬运C.临时设施宜布置在红线以内D.消防通道宽度应满足大型消防车通行要求23.某项目因建设单位未及时支付进度款导致停工28天，承包人提出索赔。根据《标准施工招标文件》，承包人可索赔的费用不包括（）。A.人工窝工费B.机械闲置费C.利润D.现场管理费24.关于建筑信息模型（BIM）应用的说法，正确的是（）。A.BIM仅用于设计阶段的三维建模B.施工阶段BIM应用可实现碰撞检测和施工模拟C.BIM模型应在项目竣工后移交，施工过程无需更新D.BIM技术对小型项目的成本控制作用不明显25.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。A.项目技术负责人B.专职安全生产管理人员C.施工班组长D.材料员26.某工程采用清单计价，招标控制价为5000万元，中标价为4800万元。施工过程中因设计变更增加费用300万元（该部分工程量清单综合单价为原报价的90%）。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），该变更部分的综合单价应（）。A.按原报价的90%执行B.由发承包双方协商确定C.按招标控制价的相应项目单价执行D.按造价管理机构发布的信息价调整27.关于施工现场临时用水管理的说法，正确的是（）。A.消防用水可与施工用水、生活用水共用同一管网B.临时用水管线布置应避免穿过拟建建筑物C.供水管网可沿道路一侧布置，无需考虑检修空间D.施工现场总用水量仅需计算工程用水量28.某项目进度计划执行中，实际进度比计划进度滞后，项目经理部分析发现主要原因是施工机械故障频发。针对该问题，应采取的纠偏措施是（）。A.调整工作逻辑关系B.增加施工机械数量C.优化施工方案D.调整进度目标29.关于施工质量验收的说法，错误的是（）。A.检验批验收应由专业监理工程师组织B.分项工程验收应由总监理工程师组织C.单位工程预验收应由总监理工程师组织D.工程竣工验收应由建设单位组织30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后（）天内未完成审批且未提出异议的，视为认可承包人提交的竣工结算申请单。A.14B.28C.42D.56二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设单位质量责任的有（）。A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标B.不得任意压缩合理工期C.不得明示或暗示设计单位违反工程建设强制性标准D.对施工过程中出现的质量问题及时进行返工E.组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收32.关于施工项目安全技术交底的说法，正确的有（）。A.交底应在施工作业前进行B.交底内容应包括安全操作规程和注意事项C.交底可采用口头形式，但需双方签字确认D.项目技术负责人应对全体施工人员进行交底E.交叉作业时需对各工序的安全注意事项进行专项交底33.装配式混凝土结构施工中，预制构件连接方式包括（）。A.套筒灌浆连接B.浆锚搭接连接C.焊接连接D.螺栓连接E.胶黏剂连接34.关于施工进度计划调整的说法，正确的有（）。A.关键工作的进度偏差必须调整B.非关键工作的进度偏差若超过总时差需调整C.可通过压缩关键工作持续时间来缩短工期D.调整后应重新编制进度计划并审批E.进度计划调整仅需考虑技术可行性35.根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），属于文明施工检查项目的有（）。A.现场围挡B.材料管理C.施工用电D.社区服务E.公示标牌36.关于建设工程合同纠纷处理的说法，正确的有（）。A.合同双方可协商解决争议B.协商不成可向约定的仲裁机构申请仲裁C.仲裁裁决具有法律效力，双方必须执行D.对仲裁结果不服可向人民法院提起诉讼E.诉讼时效期间为3年，自当事人知道或应当知道权利受侵害之日起计算37.绿色施工中，节水与水资源利用的技术要点包括（）。A.优先使用中水搅拌、中水养护B.现场机具、设备用水采用循环用水系统C.混凝土养护采用覆盖保水措施D.管网和用水器具无渗漏E.生活用水与工程用水统一计量38.关于施工成本分析方法的说法，正确的有（）。A.比较法可通过实际与目标、本期与上期、本项目与同类项目对比分析B.因素分析法可确定各因素对成本的影响程度C.差额计算法是因素分析法的简化形式D.比率法包括相关比率、构成比率和动态比率E.分部分项工程成本分析需对所有分部分项工程进行分析39.关于施工现场临时用电安全管理的说法，正确的有（）。A.临时用电设备5台及以上时应编制用电组织设计B.配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电C.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3mD.保护零线（PE线）应采用绿黄双色绝缘导线E.照明变压器可使用自耦变压器40.建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书三、案例分析题（共4题，每题20分，共80分）（一）背景资料：某住宅工程，建筑面积8万㎡，地下2层，地上26层，框架剪力墙结构。施工单位中标后，项目经理部编制了施工组织设计，其中安全专项方案包括深基坑支护、模板支架、外用电梯安装等。施工过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖前，施工单位委托第三方监测机构对基坑变形进行监测，监测方案经施工单位技术负责人审批后实施。事件2：主体结构施工时，因模板支架搭设不规范，监理工程师要求暂停施工整改。项目经理认为支架搭设属常规操作，未及时整改，导致部分支架坍塌，造成2人重伤、直接经济损失80万元。事件3：工程竣工前，施工单位提交了工程竣工报告，建设单位组织设计、施工、监理单位进行了竣工验收，发现部分房间墙面空鼓，验收组要求整改后重新验收。问题：1.指出事件1中的错误并改正。2.事件2中的事故属于什么等级？说明项目经理的行为违反了哪些安全管理规定。3.事件3中的竣工验收程序是否合法？说明理由。（二）背景资料：某市政道路工程，合同价3000万元，工期12个月。合同约定：工程量按实结算，综合单价固定；进度款按月支付，支付比例为已完工程价款的80%；竣工结算时扣留5%质量保证金。施工过程中，发生以下变更：（1）原设计污水管DN800改为DN1000，工程量增加200m（原综合单价400元/m，经测算新综合单价为450元/m）。（2）因设计变更导致路基换填工程量增加1500m³（原清单工程量5000m³，原综合单价120元/m³）。（3）施工中遭遇百年一遇暴雨，导致停工10天，造成人工窝工费10万元、机械闲置费20万元。问题：1.计算变更（1）的合同价款调整金额。2.变更（2）是否需要调整综合单价？说明理由。3.事件（3）中施工单位可索赔哪些费用？说明理由。（三）背景资料：某工业厂房工程，采用工程量清单计价。施工过程中，发生以下争议：争议1：施工单位认为招标工程量清单中土方开挖工程量少算500m³，要求调整合同价款。争议2：因建设单位提供的图纸错误，导致施工单位返工增加费用20万元，施工单位提出索赔。争议3：施工单位采购的钢材进场后，经检测不合格，需退货重新采购，造成损失5万元，施工单位要求建设单位承担。问题：1.争议1中施工单位的要求是否合理？说明理由。2.争议2中施工单位的索赔是否成立？说明理由。3.争议3中施工单位的要求是否合理？说明理由。（四）背景资料：某项目进度计划网络图如下（时间单位：天）：（注：图中节点①-⑧，箭线表示工作，括号内为持续时间。关键线路为①→③→⑤→⑦→⑧，总工期120天）施工过程中，工作B（①→②）实际持续时间为30天（原计划25天），工作E（③→⑤）因设计变更延迟10天开始。问题：1.计算工作B的总时差和自由时差。2.工作B的延误是否影响总工期？说明理由。3.工作E的延误对总工期有何影响？说明理由。参考答案一、单项选择题1.A2.B3.A4.B5.D6.C7.B8.A9.A10.C11.A12.B13.A14.D15.C16.C17.B18.B19.C20.A21.A22.C23.C24.B25.B26.B27.B28.B29.B30.D二、多项选择题31.ABCE32.ABE33.ABCD34.ABCD35.ABDE36.ABCE37.ABCD38.ABCD39.ABCD40.ABCDE三、案例分析题（一）1.错误：监测方案仅经施工单位技术负责人审批。改正：监测方案应经建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同审核后实施（或：监测方案需经监理单位审批）。2.事故等级：一般事故（造成3人以下重伤或100万元以下直接经济损失为一般事故，但本题重伤2人、损失80万元，属一般事故）。违反规定：项目经理未履行安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患（或：未执行监理整改要求，冒险作业）。3.不合法。理由：竣工验收应由建设单位组织，勘察、设计、施工、监理单位共同参与（事件3未提及勘察单位参加）；且验收发现质量问题应整改后重新组织验收，而非仅要求整改。（二）1.变更（1）调整金额=200m×450元/m=90000元（因原综合单价为400元/m，新单价经双方确认后执行）。2.需要调整。理由：原清单工程量5000m³，变更后工程量=5000+1500=6500m³，偏差=（6500-5000）/5000=30%＞15%。超过15%部分的工程量（6500-5000×1.15=6500-5750=750m³）应调整综合单价。3.可索赔工期10天，但费用不可索赔。理由：百年一遇暴雨属不可抗力，工期可顺延，但窝工费、机械闲置费由施工单位自行承担。（三）1.不合理。理由：招标工程量清单的准确性由建设单位负